1 18_6525797  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-38489/22

г. Уфа

16 июня 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Хомутовой  С.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью "Металлстройсервис" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Главное строительное  управление" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

 о взыскании задолженности в размере 9 047 500 руб., пени в размере 3 467  083,75 руб.  

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Главное  строительное управление" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

 к обществу с ограниченной ответственностью "Металлстройсервис" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в размере 1 092 610 руб. 

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Иск общества с ограниченной ответственностью "Металлстройсервис",  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Главное  строительное управление" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Металлстройсервис" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму долга в размере 9 047 500 руб.,  неустойку в сумме 2 322 096 руб.25 коп., расходы по оплате государственной  пошлины в сумме 23 954 руб.40 коп., расходы на оплату юридических услуг в  сумме 16 000 руб.  

Возвратить истцу обществу с ограниченной ответственностью  "Металлстройсервис" из федерального бюджета уплаченную по платежному  

поручению № 612 от 22.11.2022 государственную пошлину в сумме 61 618 руб.60  коп.  

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью "Главное  строительное управление", удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Металлстройсервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью "Главное строительное управление" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму неустойки в размере 1 092 610 руб.,  

расходы по оплате государственной пошлины в сумме 7 177 руб.80 коп.  

Возвратить истцу обществу с ограниченной ответственностью "Главное  строительное управление" из федерального бюджета государственную пошлину,  уплаченную по платежному поручению № 816 от 01.03.2023 в сумме 16 748 руб.20  коп.  

 Произвести зачет однородных требований, по результатам которого:  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Главное  строительное управление" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Металлстройсервис" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму долга в размере 10 309 762 руб.85 коп.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со  дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Судья С.И. Хомутова