100115_293153  

Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-136/2019

город Горно-Алтайск

30 июля 2019 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Окуневой И. В., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью "ЭкспертПроект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.  Дзержинского, д. 179, кв. 21, г. Абакан, 

<

...>) к  муниципальному учреждению "Управление капитального строительства города Горно- Алтайска" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт Коммунистический, д. 47, г.  Горно-Алтайск, 

<

...>) и муниципальному учреждению  «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города  Горно-Алтайска» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Строителей, 3/1, г.  Горно-Алтайск) о взыскании неустойки и процентов в сумме 42 616 руб. 71 коп.,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

полностью удовлетворить исковые требования. 

Взыскать с муниципального учреждения «Управление капитального  строительства города Горно-Алтайска» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр.  Коммунистический, д. 47, г. Горно-Алтайск, 

<

...>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертПроект» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, ул. Дзержинского, д. 179, кв. 21, г. Абакан, 

<

...>) 22 927 руб. 84 коп. неустойки, 1 654 руб. 35 коп. расходов на уплату  государственной пошлины.  

Взыскать с муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 0411014585, ул. Строителей, 3/1, г. Горно-Алтайск) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ЭкспертПроект» (ОГРН 1111901002982, ИНН  1901102761, ул. Дзержинского, д. 179, кв. 21, г. Абакан, Республика Хакасия, 655004)  19 688 руб. 87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 1 420  руб. 65 коп. расходов на уплату государственной пошлины.  

Взыскать с муниципального учреждения «Управление капитального  строительства города Горно-Алтайска» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр.  Коммунистический, д. 47, г. Горно-Алтайск, 

<

...>) в доход  федерального бюджета 346 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, ул. Строителей, 3/1, г. Горно-Алтайск) в доход федерального  бюджета 579 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного  текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) с подачей  жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.  

Судья И.В. Окунева