Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-120829/2021

06 мая 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 апреля 2022 года. 

Полный текст решения изготовлен 06 мая 2022 года.

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе: судьи Коросташов А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Петербургская Строительная Корпорация" 

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТСТРОЙ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

о взыскании,

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 09.07.2021,

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 20.10.2021, 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Петербургская Строительная Корпорация"  обратилось в арбитражный суд с заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью  "БЕСТСТРОЙ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" с требованием о взыскании 32 602 руб. 57 коп. долга по договору № ОКТ-ОТ-В1 от 29.07.2019, 1 760 руб. 54 коп. неустойки по договору № ОКТ-ОТ-В1, 1 011 921 руб. 58 коп. долга по договору №ОКТ-У/ОТ-В от 15.07.2019, 344 094 руб. 10 коп. договорной неустойки, 185 746 руб. 45 коп. долга по договору №Б53-Отд4/2020 от 27.03.2020, 20 769 руб. 16 коп. неустойки по договору №Б53-Отд4/2020 от 27.03.2020, 138 767 руб. 76 коп. долга по договору №Б53-У/Отд4/2020 от 27.03.2020, 7 061 руб. 83 коп. неустойки по договору №Б53-У/Отд4/2020 от 27.03.2020.

В судебном заседании ответчик заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для ознакомления с материалами дела. 

10.02.2022 в суд от ООО "БЕСТСТРОЙ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" поступило ходатайство об ознакомлении с материалами дела в режиме ограниченного доступа. Данное ходатайство было удовлетворено судом. 

Истец против удовлетворения ходатайства возражал. Отложение судебного разбирательства по ходатайству лица, участвующего в деле, является правом, а не обязанностью суда. Необоснованное отложение судебного разбирательства приведет к нарушению процессуальных сроков и увеличению судебных расходов по настоящему делу.

Исходя из положений ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд не усмотрел уважительных причин для отложения судебного разбирательства по ходатайству ответчика.    

Представитель истца исковые требования поддержала в полном объёме, представитель ответчика возражал против удовлетворения иска. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд признал иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела,  между ООО «ПСК» (генеральный подрядчик), ООО «Сэтл Строй» (подрядчик) и ООО «БЕСТСТРОЙ» СК» (субподрядчик) заключен трехсторонний договор субподряда №ОКТ-ОТ-В1 от 29.07.2019.

В соответствии с предметом договора субподрядчик по заданию подрядчика обязуется выполнить полный комплекс отделочных работ на объекте строительства «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенньши подземными гаражами, объектом дошкольного образования на 190 мест», жилой дом В, корпус В1 (секция 1), расположенном по адресу: 

<

...> очередь строительства, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248.

Согласно п. 4.5 договора ответчик возмещает истцу расходы за потребленные электроснабжение, водоснабжение, водоотведение (количество потребленных коммунальных услуг фиксируется ежемесячно в двухсторонних актах согласно показаниям прибора учета, стоимость определяется по тарифу, указанному в бухгалтерских документах поставщика коммунальных услуг (акт, счет-фактура)); расходы по вывозу отходов в размере стоимости передачи отходов различных классов опасности на использование и размещение. Объемы фиксируются ежемесячно в двухсторонних актах, В случае немотивированного отказа Субподрядчика (Ответчика) в подписании двухстороннего акта, акт подписывается в одностороннем порядке Генподрядчиком (Истцом) и имеет полную юридическую силу.

Согласно п. 4.6 договора субподряда истец оказывает услуги по предоставлению электроэнергии, вырабатываемой от арендуемых ответчиком и предоставляемых Истцом ДЭС, а также от других источников электроэнергии. Стоимость оплачивается ответчиком ежемесячно и определяется как произведение количества фактически потребленной Ответчиком электроэнергии и стоимости 1 кВт электроэнергии по тарифам АО «Петербургская сбытовая компания». Количество фактической потребленной электроэнергии фиксируется ежемесячно в двухсторонних актах согласно показаниям прибора учета, а в случае отсутствия электросчетчиков - согласно списку электрооборудования, задействованного при выполнении работ по Договору.

В соответствии с п. 4.7. договора расходы истца, оказанные согласно п.п. 4.5.- 4.6. оплачиваются в следующем порядке: 

- оплата производится в период с даты начала выполнения работ по Договору до подписания Акта о полном выполнении обязательств по Договору; 

- оплата производится ежемесячно на основании актов об оказании услуг, подписанных сторонами, и счетов, представляемых истцом ответчику. Вышеуказанных акт об оказании услуг должен быть подписан ответчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания акта и не предоставления мотивированного отказа от подписания ответчиком истцу, акт считается принятым без возражений и подписанным и подлежит оплате.

Оплата производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта.

Ответчик компенсирует истцу расходы по использованию механизмов не указанных в подпунктах пункта 4.5. договора, а также затраты по оказанию услуг (за исключением услуг, обозначенных в п.п. 9.1.-9.18. договоров) на основании отдельного договора, заключенного между истцом и ответчиком.

Перечисленные услуги в п.п. 9.1.-9.18., 9.20. договора, подлежат оплате ответчиком с момента начала выполнения работ по договору до даты фактического окончания выполнения работ. 

В соответствии с п. 4.8. договора оплата производится ежемесячно, в размере 1,5% от стоимости выполненных работ ответчиком, указанных в справках о стоимости выполненных работ по Форме № КС-3 за отчетный месяц. 

Услуги, оказанные истцом, перечисленные в п. 9.1 -9.18 договора оплачиваются ответчиком ежемесячно на основании актов об оказанных услугах, счетов-фактур и счетов, выставленных генеральным подрядчиком, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты предоставления генеральным подрядчиком счета-фактуры и подписания акта об оказанных услугах, согласно п. 5.2. Договора.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2020 по 31.07.2021 у ответчика перед истцом образовалась задолженность по договору субподряда №ОКТ-ОТ-В1 от 29.07.2019 в размере 32 602 руб. 57 коп., что подтверждается актом №430 от 30.04.2021 генподрядные услуги за апрель 2021г. по договору №ОКТ-ОТ-В1 от 29.07.2019.

В соответствии с п.13.2.24. договора установлена ответственность субподрядчика за несвоевременную оплату по предоставленным Генеральным подрядчиком услугам в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Согласно расчету, сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате составляет 1 760 руб. 54 коп.

На основании п. 4.7. трехстороннего договора №ОКТ-ОТ-В1 от 29.07.2019 ООО «ПСК» (генеральный подрядчик) и ООО «БЕСТСТРОЙ» СК» (субподрядчик) заключили договор на оказание услуг №ОКТ-У/ОТ-В от 15.07.2019.

В соответствии с предметом договора генподрядчик (истец) обязуется оказать услуги, указанные в разделе 3 договора (Полный перечень в Приложении № 1 к договору), а субподрядчик (ответчик) принять эти услуги и оплатить.

В соответствии с главой 2 Договора на оказание услуг предусмотрен порядок оплаты.  Субподрядчик (ответчик) производит оплату в период с начала выполнения работ на объекте и до даты подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ по трехстороннему договору по ценам, указанном в приложении № 1 к договору на основании представленных генподрядчиком (истцом) счета, счет-фактуры и акта об оказанных услугах, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта оказания услуг.

Акт оказания услуг подписывается субподрядчиком (ответчиком) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов приема-сдачи оказанных услуг, а в случае несоответствия сведений субподрядчик (ответчик) направляет генподрядчику (истцу) мотивированный отказа в подписании акта. 

В случае неполучения генподрядчиком (истцом) мотивированного отказа в срок, указанный в договоре, акт приема-передачи оказанных услуг считается подписанным и подлежит оплате, в соответствии с главой 5 договора на оказание услуг.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2020 по 31.07.2021 у ответчика перед истцом образовалась задолженность, по договору на оказание услуг №ОКТ-У/ОТ-В от 15.07.2019 в размере 1 011 921  руб. 58 коп., что подтверждается актами: №787 от 30.04.2021; №840 от 30.04.2021;  №921 от 30.04.2021;  № 922 от 30.04.2021; № 924 от 30.04.2021; №926 от 30.04.2021; № 1295 от 01.06.2021; № 1571 от 31.07.2021.

В соответствии с п. 7.2 договора установлена ответственность за несвоевременную оплату оказанных Генеральным подрядчиком услуг в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате по Договору за каждый день просрочки, а в случае неоплаты более 20 календарных дней - размер пени увеличивается до 0,3 % от суммы за каждый день просрочки. 

Согласно расчету, сумма пени за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате составляет 344 094 руб. 10 коп.

Из материалов дела следует, что между ООО «ПСК» (Генеральный подрядчик), ООО «Сэтл Строй» (Подрядчик) и ООО «БЕСТСТРОЙ» СК» (Субподрядчик/Ответчик) заключен трехсторонний договор субподряда №Б53-Отд4/2020 от 27.03.2020г.

В соответствии с предметом договора подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить полный комплекс строительных работ по отделке помещений корпуса 1 (секция 1.6), корпуса 4 (без ДОО) с устройством теплого пола в санузлах квартир, (в т.ч. обогрев, необходимый для выполнения работ в технических помещениях), на объекте строительства «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными гаражами, объектом дошкольного образования на 250 мест», расположенном по адресу: 190000, 

<

...> на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0007125:228.

По условиям договора истец обязался создать ответчику необходимые условия для выполнения работ и оказать услуги по общей организации и координации работ на объекте, перечень которых указан в разделе 4 и 9 Договора, а ответчик обязался принять оказанные услуги и оплатить.

Согласно п. 4.5. договора ответчик возмещает истцу расходы за потребленные электроснабжение, водоснабжение, водоотведение (количество потребленных коммунальных услуг фиксируется ежемесячно в двухсторонних актах согласно показаниям прибора учета, стоимость определяется по тарифу, указанному в бухгалтерских документах поставщика коммунальных услуг (акт, счет-фактура)); расходы по вывозу отходов в размере стоимости передачи отходов различных классов опасности на использование и размещение. Объемы фиксируются ежемесячно в двухсторонних актах. В случае немотивированного отказа субподрядчика (ответчика) в подписании двухстороннего акта, акт подписывается в одностороннем порядке генподрядчиком (истцом) и имеет полную юридическую силу.

Согласно п. 4.6. договора субподряда истец оказывает услуги по предоставлению электроэнергии, вырабатываемой от арендуемых ответчиком и предоставляемых Истцом ДЭС, а также от других источников электроэнергии. Стоимость оплачивается Ответчиком ежемесячно и определяется как произведение количества фактически потребленной Ответчиком электроэнергии и стоимости 1 кВт электроэнергии по тарифам АО «Петербургская сбытовая компания». Количество фактической потребленной электроэнергии фиксируется ежемесячно в двухсторонних актах согласно показаниям прибора учета, а в случае отсутствия электросчетчиков - согласно списку электрооборудования, задействованного при выполнении работ по Договору.

В соответствии с п. 4.7. договора расходы истца, оказанные согласно п.п. 4.5.-4.6. оплачиваются в следующем порядке: подписания Акта о полном выполнении обязательств по Договору; оплата производится ежемесячно на основании Актов об оказании услуг, подписанных Сторонами, и счетов, представляемых Истцом Ответчику. Вышеуказанных Акт об оказании услуг должен быть подписан Ответчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания Акта и не предоставления мотивированного отказа от подписания Ответчиком Истцу, Акт считается принятым без возражений и подписанным и подлежит оплате.

Оплата производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта.

Услуги, перечисленные в п.п. 9.1.-9.18, 9.20 Договора, подлежат оплате Ответчиком с момента начала выполнения работ по Договору до даты фактического окончания выполнения работ. Оплата производится ежемесячно, в размере 0,5% от стоимости выполненных работ Ответчиком, указанныхв Справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 за отчетный месяц (в соответствии с п. 4.8. Договора).

Услуги, оказанные Истцом, перечисленные в п. 9.1 -9.18 Договора оплачиваются Ответчиком ежемесячно на основании Актов об оказанных услугах, счетов-фактур и счетов, выставленных генеральным подрядчиком, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты предоставления Генеральным подрядчиком счета-Фактуры и подписания Акта об оказанных услугах, согласно п. 5.2. Договора.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2020 по 31.07.2021 2021 у ответчика перед истцом образовалась задолженность, по договору субподряда №Б53-Отд4/2020 от 27.03.2020г за оказанные генподрядные услуги, в размере 185 746 руб. 45 коп., что подтверждается актами: №897 от 30.04.2021; №503 от 31.05.2021; № 572 от 30.06.2021; №685 от 31.07.2021.

Пунктом 13.2.24. договора установлена ответственность субподрядчика за несвоевременную оплату по предоставленным генеральным подрядчиком услугам в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Согласно расчету, сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате составила 20 769 руб. 16 коп.

На основании п. 4.7. трехстороннего договора субподряда ООО «ПСК» (Генеральный подрядчик/Истец) и ООО «БЕСТСТРОЙ» СК» (Субподрядчик/Ответчик) заключен Договор на оказание услуг №Б53-У/Отд4/2020 от 27.03.2020.

В соответствии с предметом договора генподрядчик (истец) обязуется оказать услуги, указанные в разделе 3 договора (Полный перечень в Приложении № 1 к договору), а субподрядчик (ответчик) принять эти услуги и оплатить.

Согласно п. 3.1. договора истец обязался оказать ответчику следующие услуги: изготовление и перекодировка электронных пропусков; организация сбора, транспортирования, размещения или утилизация бытовых и строительных отходов; обеспечение водоснабжением; обеспечение электроэнергией; обеспечение электроэнергией от ДЭС; предоставление и обслуживание биотуалетов; предоставление строительной техники и иных подъемных механизмов, включая башенные краны; восстановление порядка по ОТ и ТБ; подготовка мест под бытовой городок;10.Мойка колес; устройство временного электроснабжения и электроосвещения строительной площадки; содержание и текущий ремонт временных электротехнических сетей; обеспечение строительной площадки системой видеонаблюдения.

В соответствии с  главой 2 договора на оказание услуг предусмотрен порядок оплаты. Субподрядчик (ответчик) производит оплату в период с начала выполнения работ на объекте и до даты подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ по трехстороннему договору по ценам, указанном в приложении № 1 к договору на основании представленных генподрядчиком (истцом) счета, счет-фактуры и акта об оказанных услугах, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта оказания услуг.

Акт оказания услуг подписывается субподрядчиком (ответчиком) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов приема-сдачи оказанных услуг, а в случае несоответствия сведений субподрядчик (ответчик) направляет генподрядчику (истцу) мотивированный отказа в подписании акта. В случае неполучения генподрядчиком (истцом) мотивированного отказа в срок, указанный в договоре, акт приема-передачи оказанных услуг считается подписанным и подлежит оплате, в соответствии с главой 5 договора на оказание услуг.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2020 по 31.07.2021 у ответчика перед истцом образовалась задолженность, по договору на оказание услуг №Б53-У/Отд4/2020 от 27.03.2020 в размере 138 767 руб. 76 коп., что подтверждается актами:  №785 от 30.04.2021; №1143 от 31.05.2021; № 1307 от 07.06.2021; № 1412 от 30.06.2021; № 1658 от 31.07.2021.

В соответствии с п. 7.2. договора установлена ответственность за несвоевременную оплату оказанных генеральным подрядчиком услуг в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате по договору за каждый день просрочки, а в случае неоплаты более 20 календарных дней - размер пени увеличивается до 0,3% от суммы за каждый день просрочки. 

Согласно расчету, сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате составляла 7 061 руб. 83 коп.

ООО «ПСК» в адрес ООО «БЕСТСТРОЙ» СК» направило претензию о необходимости произвести оплату образовавшейся задолженность по договорам субподряда №Б53-Отд4/2020 от 27.03.2020г, №ОКТ-ОТ-В1 от 29.07.2019г и договорам на оказание услуг №Б53-У/Отд4/2020 от 27.03,2020г, №ОКТ-У/ОТ-В от 15.07.2019г.

Оставление претензии без ответа и удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В силу статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Материалами дела подтверждается надлежащее исполнение истцом обязательств по договору, в связи с чем у ответчика возникла обязанность по оплате.

Материалами дела, подтверждается наличие задолженности, доказательств погашения предъявленной к взысканию суммы задолженности у суда не имеется.

При указанных обстоятельствах, требования истца правомерны, подтверждаются материалами дела, условиями договора и обосновываются статьями 307, 309, 310, 702 ГК РФ, в связи с чем подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 13.2.24 договоров субподряда  №ОКТ-ОТ-В1 от 29.07.2019, № Б53-Отд4/2020 от 27.03.2020г,  за нарушение предусмотренных договором сроков оплаты услуг генеральному подрядчику, не связанное с нарушение договорных обязательств со стороны генерального подрядчика, генеральный подрядчик вправе начислить субподрядчику неустойку (пеню) в размере 0.1% от просроченной суммы за каждый день просрочки

В соответствии с п. 7.2 договоров на оказание услуг № Б53-У/ОТД4/2020 от 27.03.2020, № ОКТ-У/ОТ-В от 15.07.2019 за несвоевременную оплату оказанных услуг по договору субподрядчик оплачивает генеральному подрядчику пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате по договору за каждый день просрочки, в случае неоплаты более 20 календарных дней –размер пени возрастает до 0,3% от суммы за каждый день просрочки.

Суд, проверив расчет неустойки, произведенный истцом, исходя из толкования условий пункта 13.2.24 договоров субподряда № Б53-ОТД4/2020 от 27.03.2020г, №ОКТ-ОТ-В1 от 29.07.2019, пункта 7.2 договоров № Б53-У/ОТД4/2020 от 27.03.2020, № ОКТ-У/ОТ-В от 15.07.2019, признал его правильным и верным.

На основании изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Бестстрой "Строительная компания" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Петербургская Строительная Корпорация" 32 602 руб. 57 коп. долга по договору субподряда № ОКТ-ОТ-В1 от 29.07.2019, 1 760 руб. 54 коп. неустойки по договору № ОКТ-ОТ-В1 от 29.07.2019,   1 011 921 руб. 58 коп. долга по договору на оказание услуг №ОКТ-У/ОТ-В от 15.07.2019, 344 094 руб. 10 коп. договорной неустойки,  185 746 руб. 45 коп. долга по договору субподряда №Б53-Отд4/2020 от 27.03.2020, 20 769 руб. 16 коп. неустойки по договору №Б53-Отд4/2020 от 27.03.2020, 138 767 руб. 76 коп. долга по договору на оказание услуг №Б53-У/Отд4/2020 от 27.03.2020, 7 061 руб. 83 коп. неустойки по договору №Б53-У/Отд4/2020 от 27.03.2020, 30 427 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

СудьяКоросташов А.А