17/2017-39728(1) 

Арбитражный суд Брянской области 

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru  

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 решения

 по делу 

№ А09-17188/2016

город Брянск

12 мая 2017 года

Арбитражный суд Брянской области в составе: судьи Прудниковой М.С.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гудиной А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "СтройИнвестСити", г. Брянск, ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, к обществу с ограниченной ответственностью "Агростройинвест", с.  Супонево Брянского района Брянской области, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  

о взыскании 12 589955 руб. 26 коп. (с учетом уточнения требований) 

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  "Агростройинвест", с. Супонево Брянского района Брянской области, ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, к обществу с ограниченной ответственностью  "СтройИнвестСити", г. Брянск, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, о взыскании  

27 308816 руб. 56 коп. (с учетом уточнения требований) при участии в судебном заседании: 

от истца (по первоначальному иску): 04.05.2017, 11.05.2017 и 12.05.2017 -ФИО1,  генеральный директор, выписка из ЕГРЮЛ, ФИО2, представитель по  доверенности от 14.12.2016,  

от ответчика (по первоначальному иску): 04.05.2017, 11.05.2017 ФИО3,  представитель по доверенности от 12.12.2016 № 368-Б, 04.05.2017, 11.05.2017 и 12.05.2017  - ФИО4, представитель по доверенности от 01.03.2017 № А88-Н,  

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150, ст.ст. 167-171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Агростройинвест"  удовлетворить полностью в размере 12 589 955 руб. 26 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СтройИнвестСити" в  пользу общества с ограниченной ответственностью "Агростройинвест" 12 589 955 руб. 26  коп. задолженности за работы, выполненные по договору субподряда № 31 от 21.11.2014.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Агростройинвест" в доход  федерального бюджета РФ 85 950 руб. государственной пошлины по основному иску.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "Агростройинвест" к обществу с ограниченной ответственностью "СтройИнвестСити" о  взыскании 15 931505 руб. 10 коп. неустойки, начисленной за нарушение сроков  выполнения работ по договору субподряда № 31 от 21.11.2014 оставить без  удовлетворения.  

Производство по встречному иску в части взыскания 11 377311 руб. 46 коп.  задолженности за товары, поставленные по договору поставки № 31 от 21.11.2014  прекратить в связи с отказом истца.  

Обществу с ограниченной ответственностью "Агростройинвест" возвратить из  федерального бюджета РФ 98 162 руб. государственной пошлины, уплаченной по  платежным поручениям № 308 от 20.03.2017 и № 345 от 04.04.2017.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный  апелляционный суд г. Тула. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд  Брянской области.  

Судья М.С. Прудникова