1109_349350  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-6766/21

03 октября 2022 г.

город Севастополь

 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

взыскать Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция  капитального строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Севастополь,  в пользу Общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Стройюг»  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...> 879 рублей убытков  и 17 198 рублей расходов на уплату государственной пошлины.  

Взыскать Общества с ограниченной ответственностью строительная компания  «Стройюг» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Ростов-на-Дону, в пользу  Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция  капитального строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...> 094,71 рублей процентов.  

В результате зачета встречных однородных требований взыскать Государственного  казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального  строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Севастополь,  в пользу Общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Стройюг»  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Ростов-на-Дону, денежную сумму в размере  524 784,29 рублей и 17 198 рублей расходов на уплату государственной пошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью строительная компания  «Стройюг» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Ростов-на-Дону, в доход  федерального бюджета 6 553 рубля государственной пошлины по встречному иску.  

Код доступа к материалам дела: 

 

Разъяснить истцу право на обращение с самостоятельным требованием  о взыскании неустойки, насчитанной за период просрочки после завершения моратория,  введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 года   № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям,  подаваемым кредиторами».  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города  Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня  его принятия.  

Судья А.Ю. Смоляков  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 5:30:47

Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич