35/2022-170040(1) 

 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12  http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-8483/2021

г. Тамбов

26 октября 2022 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Попова Ю.В.  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  помощником судьи Кушеверской И.Г.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Закрытого акционерного общества «Группа СП» 

<

...> 

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания»  

<

...>, этаж 2, ком. 12  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  о взыскании 9 134 860 руб. 35 коп.  

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания» к Закрытому акционерному обществу «Группа СП» о взыскании 1 770 137 руб. 59 коп. 

при участи в судебном заседании представителей: 

от истца (ответчика по встречному иску):  ФИО1, доверенность б/н от 02.11.2020, удостоверение  

ФИО2, доверенность б/н от 14.10.2022, паспорт 

от ответчика (истца по встречному иску):  ФИО3, выписка из ЕГРЮЛ, паспорт  

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности,  предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ),  разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.  

Руководствуясь ст.ст. 49, 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

1. Первоначальный иск удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная  

компания», 

<

...>, этаж 2, ком. 12 (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Закрытого акционерного общества «Группа  

26 октября 2022 года 

СП», 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) неотработанный аванс по договору № 11 от 07.10.2020 на строительство  здания зернохранилища с использованием материалов подрядчика в размере 5 053 607  руб. 11 коп., неустойку за просрочку исполнения обязательства, начисленную за период с  31.12.2020 по 13.09.2021, на общую сумму 500 000 руб. 00 коп., проценты за пользование  чужими денежными средствами с 21.09.2021 по 31.03.2021 в сумме 262 856 руб. 79 коп.,  всего 5 816 463 руб. 90 коп., а также судебные расходы - уплаченную истцом  государственную пошлину в сумме 46 953 руб. 00 коп., судебные издержки на  производство судебной строительно-технической экспертизы в размере 90 566 руб. 00  коп.  

В остальной части первоначального иска отказать. 2. В удовлетворении встречного иска отказать. 

3. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа СП» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3 342 руб. 00 коп.  

4. Выдать истцу исполнительный лист после вступления решения в законную силу  по заявлению взыскателя.  

5. Выдать налоговому органу исполнительный лист после вступления решения в  законную.  

6. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месяца со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.  

Судья Ю.В. Попов 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.02.2022 8:12:00

Кому выдана ПОПОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ