Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-1856/2021

город Горно-Алтайск

13 марта 2023 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кириченко Е. Ф., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Сибирский центр строительных материалов» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Гоголя, д. 24, литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край  Алтайский) к Казенному учреждению Республики Алтай «Республиканское управление  автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск,  Республика Алтай)  

о признании государственного контракта № КАП-2020/2846 от 27.10.2020 года  недействительной сделкой и его расторжении, и признании решения от 25.10.2021 об  одностороннем отказе от исполнения контракта недействительным и взыскании затрат  на дополнительные работы в сумме 400784 рубля 04 копейки, и затрат, понесенных в  результате обеспечения исполнения обязательств на получение банковской гарантии в  размере 50000 рублей,  

встречное исковое заявление Казенного учреждения Республики Алтай  «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно- Алтайавтодор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Коммунистический, д.  182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) к обществу с ограниченной  ответственностью «Сибирский центр строительных материалов» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Гоголя, д. 24, литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край  Алтайский),  

о взыскании неустойки по государственному контракту № КАП-2020/2846 от  27.10.2020 в сумме 498329 рублей 21 копейку, неотработанный аванс в сумме 598276  рублей 94 копейки,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора Управления Федеральной антимонопольной  службы по Республике Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Ленина, д.  226, стр. 2, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай), общества с ограниченной  ответственностью «Улалудорпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, ул.  Чорос-Гуркина, 33, 52, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай), общества с ограниченной  ответственностью «Бонус-21» (ИНН 

<

***>, 656050, 

<

...>).  

В судебном заседании участвуют: 

от ООО «Сибирский центр строительных материалов» – ФИО2,  представитель по доверенности от 26.10.2021, сроком до 26.10.2024, диплом рег. номер  387, от 13.10.2015 – в режиме онлайн,  

от КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» – ФИО3, представитель по  доверенности № 119 от 06.12.2021, сроком на один год, диплом рег. номер 3295 от  10.10.2005, ФИО4 по доверенности от 07.02.2022.  

от третьих лиц – не явились, извещены. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

первоначальное исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «Сибирский центр строительных материалов» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Гоголя, д. 24, литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край  Алтайский) к Казенному учреждению Республики Алтай «Республиканское управление  автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск,  Республика Алтай) оставить без удовлетворения.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский центр  строительных материалов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Гоголя, д. 24,  литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край Алтайский) из федерального бюджета излишне  уплаченную государственную пошлину в сумме 12016 (двенадцать тысяч шестнадцать)  рублей.  

Выдать справку. 

Встречный иск Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское  управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск,  Республика Алтай) удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский центр  строительных материалов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Гоголя, д. 24,  литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край Алтайский) в пользу Казенного учреждения  Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего  пользования «Горно-Алтайавтодор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт.  Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) неустойку по  государственному контракту № КАП-2020/2846 от 27.10.2020 в сумме 498329 рублей  21 копейка, неотработанный аванс в сумме 598276 рублей 94 копеек, судебные расходы  по уплате государственной пошлины в сумме 12967 (двенадцать тысяч девятьсот  шестьдесят семь) рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский центр  строительных материалов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Гоголя, д. 24,  литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край Алтайский) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 10999 рублей.  

С учетом взаимозачета возвратить обществу с ограниченной ответственностью  «Сибирский центр строительных материалов» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, ул. Гоголя, д. 24, литер В, пом. Н1, г. Барнаул, край Алтайский) из  федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 1017  (одна тысяча семнадцать) рублей.  

Выдать справку. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный  суд Республики Алтай.  

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если оно  было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Ф. Кириченко