АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

17 июля 2025 года

Дело № А33-14006/2025

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.

Принять уточнение пункта 1 просительной части искового заявления индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) выполнить мероприятия по технологическому присоединению  электроустановки истца (адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Баштала. Участок находится примерно в 500 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Алтай, р-н. Усть-Коксинский, кадастровый номер земельного участка 04:08:011313:158), предусмотренные договором, в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу, а именно, осуществить:

- Строительство ЛЭП-10(6) кВ от Л-30-8 Кучерла, до проектируемой ТП 10(6) кВ протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;

- Определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10(6) кВ тип и место установки разъединителя определить проектом;

- Строительство ТП 10(6) кВ тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом;

- Строительство ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой ТП 6(10) кВ  до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

- Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению  электроустановки истца (адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Баштала. Участок находится примерно в 500 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Алтай, р-н. Усть-Коксинский, кадастровый номер земельного участка 04:08:011313:158), предусмотренные Договором № 20.0400.2634.24 от 16.09.2024, осуществить:

- Строительство ЛЭП-10(6) кВ от Л-30-8 Кучерла, до проектируемой ТП 10(6) кВ. протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;

- Определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10(6) кВ тип и место установки разъединителя определить проектом;

- Строительство ТП 10(6) кВ. тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом;

- Строительство ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой ТП 6(10) кВ  до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

- Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 9 612,24 руб. неустойки за   нарушение обязательств по Договору №20.0400.2634.24 от 16.09.2024 за период с 17.03.2025 по 21.05.2025, с 22.05.2025 неустойку по день осуществления технологического присоединения электроустановки истца из расчета 145,64 руб. в день, а также 25 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, несение которых предусмотрено платежным поручением от 19.05.2025 № 83.

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично.

В случае неисполнения решения суда в полном объёме в течение 30 календарных дней со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 5000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу до фактического исполнения решения суда.

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 8 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО2