АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-26903/2023

резолютивная часть

 

город Нижний Новгород                                                                     07 февраля 2024 года

 

Арбитражный суд Нижегородской области

в составе судьи Беловой К.В. (шифр дела 25-552),

рассмотрел без вызова сторон в порядке упрощенного производства дело по иску

государственного казенного учреждения Нижегородской области 

«Главное управление автомобильных дорог»

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Орион плюс» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании неустойки.

 

            Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 228-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

отказать в удовлетворении исковых требований государственного казенного учреждения Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Орион плюс» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 137 544 рублей 94 копеек неустойки, начисленной за нарушение ответчиком сроков сдачи работ по четвертому и пятому этапам, в соответствии с пунктом 7.3.1 государственного контракта Нижегородской области от 20.12.2020 № 145-20, поскольку сумма неустойки не превышает пяти процентов от цены контракта, исполненного в полном объеме, и в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, подлежит списанию заказчиком и не может быть взыскана в судебном порядке.

Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в деле. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в Арбитражный суд Нижегородской области в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. 

В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет отменено или изменено таким постановлением.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                                       К.В. Белова