Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-50214/2025

05 ноября 2025 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 15 октября 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 05 ноября 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Ким Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Современные промышленные технологии"

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙПРОЕКТ"

о взыскании задолженности

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 21.05.2025, ФИО3 по доверенности от 21.05.2025,

- от ответчика: ФИО4 по доверенности от 17.09.2025, ФИО5 по доверенности от 17.09.2025,

установил:

общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) "Современные промышленные технологии" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "ТЕХСТРОЙПРОЕКТ" о взыскании 17 605 862,30 руб. задолженности, 880 293,12 руб. неустойки в связи с просрочкой оплаты товара, 2 934 310,38 руб. неустойки в связи с просрочкой осмотра и проверки поставленного товара, 439 205 руб. расходов по государственной пошлине.

В судебном заседании представители истца поддержали требования.

Представители ответчика возражали по доводам, изложенным в отзыве. 

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей сторон, суд установил следующее. 

21.06.2022 между ООО «Современные Промышленные Технологии» (Поставщик, Истец) и ООО «ТехСтройПроект» (Покупатель, Ответчик) заключен договор поставки № СПТ/01-22 (далее - Договор).

Согласно пункту 1.1 Договора Поставщик по заявкам Покупателя обязуется поставлять Покупателю Товар на объект, расположенный по адресу, согласованному Сторонами в Спецификациях, составленных и подписанных по форме согласно Приложению N 1 к договору, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом поставленный Товар на условиях, определенных Договором и Приложениями к нему.

Как установлено в п. 1.2 Договора, наименование Товара, его количество, ассортимент, сроки поставки, способ и адрес доставки (объект/пункт назначения), цена Товара и иные условия поставки определяются в Спецификациях, которые должны иметь ссылку на Договор (оформляемых по форме, согласно Приложению N 1 к Договору). Спецификации после согласования и подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью Договора (далее - Спецификация).

На основании п. 1.3 Договора, Товар поставляется Покупателю единовременно или отдельными партиями - на основании письменных согласованных сторонами Заявок Покупателя и Спецификации. Заявка должна быть согласована Поставщиком не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения от Покупателя по средствам электронной связи. В случае отсутствия ответа Поставщика в течение указанного срока заявка считается согласованной и принятой Поставщиком.

Согласно п. 2.1 Договора, Покупатель производит окончательную оплату Товара по ценам и на условиях, указанным в Спецификации, на основании УПД, выставленного Поставщиком. Поставщик направляет оригинал УПД заказным письмом с уведомлением о вручении либо передаче его Покупателю по адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Датой поступления оригинала УПД является дата входящей регистрации Покупателя. Оплата производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату от Поставщика.

В соответствии с п. 2.1.1 Договора, если Спецификацией не предусмотрено иное, то оплата Товара производится:

-Покупатель обязуется произвести предоплату в размере 70 % от общей цены товара. указанной в согласованной и подписанной Сторонами Спецификации в течение 10 (десяти) рабочих с момента подписания Спецификации, на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком.

При этом Поставщик в течение 5 (Пяти) дней с даты внесения Покупателем предоплаты обязуется предоставить Покупателю счет-фактуру на авансовый платеж.

-окончательный расчет за поставленный Товар в размере 30 % от общей цены Товара. указанной в согласованной и подписанной Сторонами Спецификации. Покупатель обязуется произвести после получения Товара (партии товара). что подтверждается подписанным Сторонами ГТН, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату от Поставщика.

20.12.2023 Истец и Ответчик согласовали и подписали Спецификацию №4 от 20.12.2023 к Договору (далее - Спецификация).

В Спецификации определены 40 номенклатурных позиций товаров, общей стоимостью 152 250 090,30 руб., которые обязался поставить Истец, также в Спецификации были определены сроки поставки каждой из 40 номенклатурных позиций в период с 26.02.2024 по 12.04.2024.

Кроме того, в Спецификации Истец и Ответчик согласовали следующий порядок оплаты поставляемых товаров:

-предоплата в размере 35% от цены каждой номенклатурной позиции, указанной в счете Поставщика, в течении трех рабочих дней с момента подписания Спецификации, но не позднее 25.12.2023;

-предоплата в размере 35% от цены каждой номенклатурной позиции не позднее

09.01.2024;

-предоплата в размере 30% от цены каждой номенклатурной позиции в течении трех рабочих дней с момента получения уведомления Поставщика о нахождении товара на территории РФ.

Согласно Спецификации, срок поставки исчисляется с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, условия поставки DDP Санкт-Петербург.

Истец, исполняя обязательства по Договору, в период с 26.02.2024 по 13.06.2024 осуществил поставку части товарных партий согласно Спецификации на общую сумму 58 367 658,06 руб., сторонами подписаны УПД о поставке товаров.

02.07.2024 письмом № 0119/24 Ответчик обратился к Истцу с претензией о нарушении сроков поставки и указал на необходимость оплаты пени.

Письмом от 05.07.2024 №1123/С, ООО «СПТ» уведомило ООО «ТехСтройПроект» о причинах задержек в поставках, связанных с международными ограничениями в торговле с РФ, а также указало на наличие неточностей в расчетах пени. Истцу было предложено провести рабочую встречу для урегулирования спорных вопросов, связанных с исполнением Договора.

В период с 16.07.2024 по 13.08.2024 Ответчиком осуществлена очередная приемка товаров по Спецификации на общую сумму 30 348 996,18 руб., сторонами подписаны УПД о поставке товаров.

Письмом от 20.08.2024 № 0143/24 ООО «ТехСтройПроект» уведомило Истца о необходимости поставки товаров в срок до 29.08.2024.

20.11.2024Ответчик принял очередную товарную партию согласноСпецификации на общую сумму 4 907 228,52 руб., сторонами подписаныУПД о поставке товаров.

20.11.2024 Ответчиком была осуществлена очередная приемка товара согласно Спецификации.

27.12.2024, 28.12.2024 и 12.01.2025 письмами №1214/С, 1215/С, 1221/С Истец уведомил Ответчика о готовности к отгрузке последней товарной партии согласно Спецификации на общую сумму 58 686 207,54 руб., а также указал на необходимость оплаты оставшейся части стоимости не оплаченной продукции в размере 17 605 862,30 руб.

20.01.2025в ответ на уведомления о готовности к отгрузке, Ответчик письмом№0004/25 от 20.01.2025 запросил возврат уплаченного аванса в размере 41 080 345,24руб., а также просил выплатить неустойку в размере 14 615 418,45руб. и проценты на сумму авансового платежа в размере 5 312 307,66 руб.

Ответчик обратился с требованием о возврате авансового платежа (20.01.2025) после получения уведомления о готовности к отгрузке (27.12.2024) последней товарной партии согласно Спецификации.

03.02.2025 в связи с неисполнением Ответчиком обязанности по принятию товара, указанного в письмах №1214/С от 27.12.2024, 1215/С от 28.12.2024, 1221/С от 12.01.2025, а также неисполнением обязанности по оплате задолженности за поставленные товары в размере 17 605 862,30 руб., Истцом в адрес Ответчика направлена Претензия № 1231/С от 03.02.2025 с требованием произвести оплату поставленного товара в течении 14 календарных дней с даты получения претензии. 

При этом 29.04.2025 Ответчиком принята последняя товарная партия согласно Спецификации на общую сумму 58 686 207,54 руб., сторонами подписан УПД № 13 от

29.04.2025.

Таким образом, со стороны ООО "Современные промышленные технологии" Договор исполнен в полном объеме, товары согласно Спецификации, поставлены Истцом и приняты Ответчиком.

Сумма задолженности за поставленные товары в размере 17 605 862,30 руб., согласно выставленному счету № 25 от 27.12.2024, Ответчиком не оплачена, претензия № 1231/С от 03.02.2025 оставлена без ответа.

Названные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО "Современные промышленные технологии" в арбитражный суд с рассматриваемым иском. 

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу части 1 статьи 513 ГК РФ покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика (абзац второй пункта 2 статьи 513 ГК РФ).

В соответствии со статьей 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

Пунктом 1 статьи 454 ГК РФ предусмотрено, что по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Поскольку факт поставки товара и подтверждается материалами дела, а именно представленными УПД, подписанными сторонами, исковые требования в части взыскания 17 605 862,30 руб., основного долга являются обоснованными.

Доводы ответчика об утрате интереса к поставке суд признает необоснованными с учетом того, что товар был им принят в полном объеме (последний УПД № 13 от 29.04.2025 подписан сторонами 29.04.2025).

Последующий отказ в приемке полученного товара суд также признает необоснованным, так как неполучение документов, указанных в пункте 5.5 Договора не может являться основанием для отказа в оплате товара.

Согласно пункту 5.4 Договора Обязательство Поставщика по поставке при выборке Покупателем Товара в месте нахождения Поставщика (самовывоз) считается исполненным с момента передачи Товара представителю Покупателя на складе Поставщика, указанном в Спецификации, и подписания товарно-транспортного документа. Датой поставки считается дата подписания товарно-транспортного документа, выписанного Товар.

Пунктом 8.1 Договора установлено, что Поставщик имеет право требовать уплаты Покупателем неустойки (пеней) в случае просрочки оплаты поставленного товара в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Согласно п. 8.1 Договора, пени за каждое нарушение Покупателем договорных обязательств могут быть взысканы Поставщиком не более 5% от цены поставленного и не оплаченного товара.

В связи с просрочкой оплаты поставленного товара на сумму 17 605 862,30 руб. Истцом начислена неустойка за период с 20.03.2025 по 26.05.2025 в размере 880 293,12 руб.

На основании п. 8.1 Договора, в случае просрочки осмотра и проверки товара Покупателем, Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки (пеней) в размере 0,1% общей стоимости товара за каждый день просрочки.

Согласно 6.3.1 Договора, приемку товара осуществляют уполномоченные представители покупателя в количестве 1 человека не позднее 5 календарных дней с даты поступления товара на объект Покупателя.

В связи с просрочкой осмотра и проверки поставленного товара Ответчиком на сумму 58 686 207,54 руб. Истцом начислена неустойка за период с 20.01.2025 по 29.04.2025 в размере 2 934 310,38 руб.

Оспаривая исковые требования, Ответчик ссылается на систематическое нарушение со стороны Истца сроков поставки и заявляет о зачете неустойки за просрочку поставки товара к заявленным требованиям. 

В соответствии со статьей статье 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" N 6 от 11.06.2020 (далее - Постановление N 6), обязательства могут быть прекращены зачетом после предъявления иска по одному из требований.

В этом случае сторона по своему усмотрению вправе заявить о зачете как во встречном иске (статьи 137, 138 ГК РФ, статья 132 АПК РФ), так и в возражении на иск, юридические и фактические основания которых исследуются судом равным образом (часть 2 статьи 56, статья 67, часть 1 статьи 196, части 3, 4 статьи 198 ГПК РФ, часть 1 статьи 64, части 1 - 3.1 статьи 65, часть 7 статьи 71, часть 1 статьи 168, части 3, 4 статьи 170 АПК РФ). 

В силу пункту 8.2 Договора, в случае просрочки поставки (недопоставки) Товара, Поставщик обязан уплатить пени в размере 0,1% от суммы недоставленного Товара, за каждый календарный день просрочки. Пени (неустойка) за каждое нарушение Поставщиком договорных обязательств могут быть взысканы Покупателем не более 5% от цены непоставленного (недопоставленного) в срок Товара.

Согласно расчету Ответчика неустойка за просрочку поставки товара за период с 26.02.2024 по 29.04.2025 составляет 6 780 437,76 руб. 

Довод Истца о наличии форс-мажорных обстоятельств, подлежит отклонению, так как при заключении Договора стороны знали о введении в отношении РФ ограничительных мер и должны были предвидеть риски, связанные с поставкой товара. 

В связи с этим суд признает заявление о зачете неустойки за просрочку поставки товара в размере 6 780 437,76 руб. к заявленным исковым требованиям обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Таким образом, с Ответчика в пользу истца подлежит взысканию задолженность в размере 10 825 424,54 руб. (17 605 862,30 руб. - 6 780 437,76 руб.), неустойка за просрочку оплаты товара в размере 880 293,12 руб., неустойка за просрочку осмотра и проверки поставленного товара в размере 2 934 310,38 руб. В удовлетворении остальной части иска следует отказать. 

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ. Частичное удовлетворение исковых требований проведением зачета в период судебного разбирательства не является основанием для применения положения о снижении суммы судебных расходов пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Современные промышленные технологии" (ИНН 

<

***>) 10 825 424,54 руб. задолженности по оплате поставленного товара, 880 293,12 руб. неустойки за просрочку оплаты, 2 934 310,38 руб. неустойки за просрочку осмотра и проверки поставленного товара, 439 205 руб. расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Ким Е.В.