1 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

 РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А08-9113/2016

г. Белгород

26 июня 2017 года.

Арбитражный суд Белгородской области, в составе судьи Байбакова М.  А., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств  видеопротокола, аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  публичного акционерного общества «МРСК Центра» (127018, 2-я Ямская ул., д.  4, г. Москва, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к закрытому  акционерному обществу Инвестиционная компания «Строитель Белогорья»  (308600, Свято-Троицкий б-р, д. 28, г. Белгород, ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании 3930557,55 руб. неустойки и по встречному  исковому заявлению ЗАО ИК «Строитель Белогорья» к ПАО «МРСК Центра»  об изменении пункта договора, взыскании 457295 руб. 60 коп.  неосновательного обогащения, 52334 руб. 19 коп. процентов за пользование  чужими денежными средствами, с привлечением к участию в деле в качестве  третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно  предмета спора ООО «ЭНЕРГОТЕХ», ООО "БСА-ЭЛИТСТРОЙ", при участии в  судебном заседании:  

от ПАО «МРСК Центра» – ФИО2, по доверенности № Д-БЛ/1/34 от  01.06.2017,  

от ЗАО ИК «Строитель Белогорья» – ФИО3, по доверенности от  03.02.2017,  

от третьих лиц: от ООО «ЭНЕРГОТЕХ» - не явился, извещен, от ООО "БСА-ЭЛИТСТРОЙ" - не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск ПАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго"  удовлетворить частично.  

Взыскать с ЗАО ИК "СТРОИТЕЛЬ БЕЛОГОРЬЯ" в пользу ПАО "МРСК  Центра"- "Белгородэнерго" 1965278 руб. 77 коп. неустойки, 42653 руб.  судебных расходов по уплате государственной пошлины, а всего 2007931 руб.  77 коп.  

В удовлетворении остальной части иска ПАО "МРСК Центра""Белгородэнерго" отказать.  

В удовлетворении встречного иска ЗАО ИК "СТРОИТЕЛЬ БЕЛОГОРЬЯ"  отказать.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской  области.  

Судья Байбаков М. А.