АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-12546/2021

28 апреля 2022 года

г. Ставрополь

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Стукалова А.В., при ведении протокола  судебного заседания помощником судьи Попковой С.Ю., рассмотрев в судебном заседании  исковое заявление некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов», г. Ставрополь, ОГРН 1132651033140, к  акционерному обществу «Щербинский лифтостроительный завод», г. Москва, г. Щербинка, ОГРН  1025007512474,  

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью управляющую компанию «Южная», г.  Буденновск, ОГРН 1092646000370, общество с ограниченной ответственностью «Юнирост», г.  Москва, ОГРН 1037728038292, о взыскании штрафных санкций по договору № 262/20 от  03.06.2020 в сумме 401 365,93 руб., и встречное исковое заявление акционерного общества  «Щербинский лифтостроительный завод», г. Москва, г. Щербинка, ОГРН 1025007512474, к  некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов», г. Ставрополь, ОГРН 1132651033140, о взыскании  неосновательного обогащения в размере 1 334 902,02 руб., процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 23.04.2021 по 24.02.2022 в размере 75 796,83 руб., при участии  представителя истца – Минасян А.А. по доверенности от 10.01.2022, представителя ответчика с  использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных  дел» в режиме онлайн-заседания – Киреевой М.Г. по доверенности от 10.02.2021, в отсутствие  третьих лиц.  

Руководствуясь статьями 9, 49, 65, 110, 167, 168, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

ходатайство ООО «Юнирост» об отложении судебного разбирательства отклонить.  

Ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки отклонить. 

В удовлетворении исковых требований некоммерческой организации Ставропольского края  

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», г. Ставрополь, ОГРН  

1132651033140) о взыскании неустойки по договору № 262/20 от 03.06.2020 в сумме  

401 365,93 руб. отказать. Изменения встречных исковых требований принять. 

Встречный иск акционерного общества «Щербинский лифтостроительный завод», г. Москва,  г. Щербинка, ОГРН 1025007512474, удовлетворить полностью.  

Взыскать с некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов», г. Ставрополь, ОГРН 1132651033140, в  пользу акционерного общества «Щербинский лифтостроительный завод», г. Москва, г. Щербинка,  ОГРН 1025007512474, неосновательное обогащение в размере 1 334 312,02 руб., основную  задолженность в размере 3 165 068,73 руб. проценты за пользование чужими денежными  средствами в сумме 371 568,59 руб., всего 4 870 949,34 руб., а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 30 487 руб.  

Взыскать с некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов», г. Ставрополь, ОГРН 1132651033140,  государственную пошлину в федеральный бюджет в размере 16 868 руб.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.В. Стукалов 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 06.04.2021 7:26:43Кому выдана Стукалов Алексей Вячеславович