АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А63-8760/2024

11 декабря 2024 года

г. Ставрополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2024 года

                                       Решение изготовлено в полном объеме 11 декабря 2024 года 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Сиротина И.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Саакян К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г.Екатеринбург, ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о взыскании денежных средств, 

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, 

УСТАНОВИЛ:

отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Екатеринбург, ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>, о взыскании денежных средств в размере 4 000 руб. за нарушение порядка предоставления отчетной документации, предусмотренного пунктом 5.2 контракта, 5 000 руб. за отсутствие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края, предусмотренного пунктом 6.1.9 контракта.

Определением от 25.09.2024 судебное заседание назначено на 27.11.2024. 

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 156 АПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца и ответчика по имеющимся в деле материалам.

Изучив материалы дела, оценив представленные документальные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ в их совокупности с учетом их относимости, допустимости и достаточности, считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, по результатам проведения электронного аукциона между Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю (заказчик) и ИП ФИО1 (исполнитель) заключен государственный контракт от 01.09.2023 № 491 на выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2023 году специальной одеждой (далее - контракт).

Согласно пункту 2.1 контракта исполнитель обязуется выполнить в 2023 году работы по обеспечению получателей изделиями, предусмотренными описанием объекта закупки, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы  в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Цена контракта составляет 510 451 руб. 16 коп. (пункт 3.1 контракта).

Контракт был исполнен на сумму 228 823 руб., остаток суммы неисполненных обязательств по контракту составляет 281 628 руб. 16 коп. Вследствие неисполнения контракта в полном объеме, 138 получателей изделиями не были обеспечены.

На основании с пункта 6.1.1 контракта исполнитель обязан выполнить работы и передать изделие непосредственно получателю при представлении им документа, удостоверяющего личность (паспорт) в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения получателя к исполнителю по направлению, выданному заказчиком, до 01.11.2023.

В соответствии с пунктом 6.2.1 контракта заказчиком были переданы исполнителю реестры получателей товара от 19.09.2023 № 1016580, от 19.09.20232 №1017305, от 13.10.2023 № 1017864, от 20.10.2023 № 1029039.

Согласно пунктам 6.1.8 и 6.1.10 контракта исполнитель обязан уведомлять получателей (по телефону, почтовым отправлением и т.д.) о дате и времени его вызова на заказ (в течение 10  дней с даты получения реестра получателей), а также о вызове на примерку, получении результата работ, о графике работы предприятия, а также вести журнал уведомлений получателей.

Также заказчиком в адрес исполнителя направлены письма от 17.11.2023 № АП-26-07/186091, от 22.11.2023 № ВС-26-07/189034 с требованием выполнения условий контракта, а также предоставления журнала уведомлений получателей и отчетной документации.

От исполнителя поступило письмо от 05.12.2023 № 07/196443 с просьбой предоставить отсрочку в предоставлении документов до 18.12.2023.

В соответствии с пунктом 5.2 контракта исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ, направляет отчетную документацию – счет, счет-фактуру (при наличии), реестр выполненных работ, акт сдачи-приемки выполненных работ, отрывной талон к направлению, а также сформированный с использованием единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени исполнителя акт о приемке выполненных работ.

В связи с получением информации от ряда получателей о том, что до настоящего времени изделия им не переданы, заказчик письмом от 07.12.2023 № ВС-26-07/198398 вновь потребовал от исполнителя в срок не позднее 17.12.2023  исполнить обязательства, предусмотренные пунктом 6.1.1 контракта и направить отчетную документацию. Требования заказчика выполнены не были.

Письмом 30.01.2024 № ВС-26-07/8360 заказчик сообщил, что по состоянию на 29.01.2024 исполнителем предоставлена отчетная документация по 94 получателям, в связи с чем потребовал в срок не позднее 07.02.2024 исполнить обязательства, предусмотренные пунктом 6.1.1 контракта и направить отчетную документацию, предусмотренную пунктом 5.2 контракта. Требования Заказчика снова не были выполнены.

Таким образом, исполнителем были допущены нарушения порядка предоставления отчетной документации, а именно:

1.  Реестр выполненных работ б/н от 23.12.2023 на сумму 30 803,08, счет № 61 от 23.12.2023 поступили 09.01.2024 (следовало: по акту сдачи-приемки выполненных работ № 95 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 9 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 5 от 26.10.2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 252 от 26.10,2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 11 от 26.10.2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 251 от 25.10.2023 до 01.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 249 от 25.10.2023 до 01.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 236 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 238 от 20.10.2023 до 27.10.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 157 от 23.10.2023 до 30.10.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 199 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 139 от 20.10.2023 до 27.10.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 133 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 52 от 28.10.2023 до 03.11.2023 включительно).

2.  Реестр выполненных работ б/н от 15.12.2023 на сумму 138 613,98, счет № 58 от 18.12.2023 поступили 27.12.2023 (следовало: по акту сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 24.10.2023 до 31.10.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 2 от 25.10.2023 до 01.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 6 от 31.10.2023 до 07.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 7 от 31.10.2023 до 07.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 18 от 24.10.2023 до 31.10.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 26 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 27 от 31.10.2023 до 07.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 28 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 29 от 31.10.2023 до 07.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 39 от 26.10.2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 40 от 31.10.2023 до 07.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 43 от 26.10.2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 51 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 57 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 59 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 60 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 64 от 25.10.2023 до 01.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки    выполненных    работ   №    67    от    31.10.2023    до    07.11.2023включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 68 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 69 от 31.10.2023 до 07.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 77 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 86 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 89 от 26.10.2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 91 от 31.10.2023 до 07.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 93 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 99 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 102 от 25.10.2023 до 01.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 103 от 26.10.2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 104 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 105 от 25.10.2023 до 01.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 109 от 15.10.2023 до 20.10.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № ПО от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 117 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 127 от 31.10.2023 до 07.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 130 от 27.10.2023 до 03,11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 137 от 28.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 138 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 141 от 26.10.2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 142 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 144 от 31.10.2023 до 07.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 145 от 28.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 149 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 152 от 25.10.2023 до 01.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 217 от 24.10.2023 до 31.10.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 218 от 26.10.2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 227 от 26.10.2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 231 от 25.10.2023 до 01.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 246 от 24.10.2023 до 31.10.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 258 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 268 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 270 от 25.10.2023 до 01.11.2023 включительно).

3. Реестр выполненных работ б/н от 29.12.2023 на сумму 22 002,20, счет № 3 от 22.01.2024 поступили 30.01.2024 (следовало: по акту сдачи-приемки выполненных работ № 200 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 208 от 25.10.2023 до 01.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 108 от 28.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 262 от 29.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 123 от 24.10.2023 до 31.10.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 240 от 25.10.2023 до 01.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 150 от 25.10.2023 до 01.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 195 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ №222 от 26.10.2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ №38 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно).

4. Реестр выполненных работ б/н от 20.12.2023 на сумму 37 403,74, счет № 60 от 22.12.2023 поступили 29.12.2023 (следовало: по акту сдачи-приемки выполненных работ № 17 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 24 от 31.10.2023 до 07.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 41 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 66 от 26.10.2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 70 от 31.10.2023 до 07.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 80 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 111 от 29.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 119 от 28.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 134 от 24.10.2023 до 31.10.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 156 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 164 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 176 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 201 от 31.10.2023 до 07.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 202 от 30.10.2023 до 06.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 255 от 26.10.2023 до 02.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 97 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно; по акту сдачи-приемки выполненных работ № 203 от 27.10.2023 до 03.11.2023 включительно).

Таким образом, исполнителем допущено 4 факта ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом.

Порядок начисления штрафов установлен Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила № 1042).

В соответствии с пунктом 7.5.2 контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, определенном в соответствии с пунктом 6 Правил № 1042, в размере 1 000 руб.

Соответственно, штрафа за нарушение ответчиком обязательств по контракту рассчитан истцом следующим образом: 4 факта ненадлежащего исполнения обязательства * 1 000 руб. = 4 000 руб. 

Кроме того, согласно пункту 6.1.9 контракта исполнитель обязан обеспечить наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края для приемки заказа, примерки изделия, выдачи готового изделия, а также обращений получателей для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей, в период гарантийного срока службы изделия.

Исполнитель информационным письмом от 14.09.2023 уведомил о нахождении стационарного места обслуживания по адресу: 

<

...>.

В дальнейшем истцу начали поступать жалобы от получателей о невозможности получения специальной одежды, в связи с тем, что вышеуказанное стационарное место обслуживания не работает и постоянно закрыто. Таким образом, стационарное место обслуживания на территории Ставропольского края фактически отсутствовало.

Информация о другом организованном исполнителем стационарном месте обслуживания на территории Ставропольского края отсутствует.

В соответствии с пунктом 7.5.1 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), исполнитель выплачивает заказчику штраф в размере 5 000 руб. 

Учитывая факт неисполнения обязательства, предусмотренного пунктом 6.1.9 контракта, размер штрафа за его нарушение составляет 5 000 руб.

На основании изложенного, заказчиком 12.04.2024 принято решение № ЕД-26-07/38343об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое размещено в единой информационной системе. Информация об исполнителе включена в Реестр недобросовестных поставщиков.

В адрес ответчика направлены досудебные претензии от 26.02.2024 № ЕД-26-07/18261 и от 19.03.2024 № ИЛ-26-07/27049 с требованием оплатить штраф за неисполнение пункта 5.2 контракта в сумме 4 000 руб. и пункта 6.1.9 контракта в сумме             5 000 руб. 

Ответы на претензии истцом не получены, штрафы ответчиком не оплачены.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Оценивая законность и обоснованность заявленных требований, суд исходит из следующего. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу пункта 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что отношения сторон   регулируются положениями глав 37 и 39 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Частью 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу статьи 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В части 1 статьи 746 ГК РФ определено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ.

В соответствии с нормами пункта 2 статьи 702 и статьи 708 ГК РФ начальный и конечный срок выполнения работ является существенным условием договора подряда.

Как следует из пункта 4 статьи 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.  

Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) регулируются отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (пункт 1 статьи 1 названного Закона).

Согласно части 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Проанализировав условия контракта, суд пришел к выводу, что при его заключении стороны согласовали все существенные условия, необходимые и достаточные для его заключения.

Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Порядок начисления штрафов установлен Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила № 1042).

В соответствии с пунктом 7.5.2 контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, определенном в соответствии с пунктом 6 Правил № 1042, в размере 1 000 руб.

Согласно пункту 7.5.1 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), исполнитель выплачивает заказчику штраф в размере 5 000 руб.

Факт нарушения исполнителем пунктов 5.2 и 6.1.9 контракта судом установлен. 

Соответственно, расчет штрафа за нарушение ответчиком обязательств по пункту 5.2 контракта составляет: 4 факта ненадлежащего исполнения обязательства * 1 000 руб. = 4 000 руб.

Размер штрафа за неисполнение ответчиком обязательств по пункту 6.1.9 контракта составляет 5 000 руб.

Таким образом, общий размер штрафных санкций, подлежащих применению к ответчику, составляет 9 000 руб.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Доказательств исполнения условий контракта надлежащим образом ответчик не предоставил.

Исходя из общих правил доказывания, коррелирующих с принципом состязательности и равноправия сторон (статьи 9, 65 АПК РФ), каждая сторона представляет доказательства в подтверждение своих требований и возражений. 

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Частью 31 статьи 70 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11 сформулирована правовая позиция, согласно которой нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. 

Относимые и допустимые доказательства, опровергающие представленные истцом доказательства, ответчик в нарушение положений статьи 65 АПК РФ суду не представил.

Принимая во внимание изложенное, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, учитывая отсутствие доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязанностей, предусмотренных контрактом, суд удовлетворяет исковые требования о взыскании с ответчика штрафов в общем размере 9 000 руб.

Обязанность по оплате государственной пошлины согласно статье 110 АПК РФ подлежит возложению на ответчика.

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Екатеринбург, ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, штраф в сумме 9 000 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Екатеринбург, ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

  Судья

                         И. В. Сиротин