АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А74-6639/2023

24 июня 2024 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Чумаченко Т.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ю.В.Девяшиной рассмотрел  в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Управляющая жилищная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

об обязании исполнить условия договоров об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств от 02.10.2020   № 20.1900.2349.20, от 02.10.2020 № 20.1900.2350.20;  

взыскании 20 817 руб. 32 коп. неустойки, 

взыскании 5 000 руб. судебной неустойки (астрент) по каждому договору за каждый  календарный день неисполнения решения суда.  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить исковые требования. 

1. Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить  условия договора от 02.10.2020 № 20.1900.2349.20 об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям энергопринимаюших устройств по адресу:  

<

...>, а именно осуществить:  

- строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 22-54 ПС Западная-д.  Абаканец до новой ТП (10/0,4) (тип, длину, сечение уточнить проектом),  

- строительство ТП (10/0,4) (место установки, тип, мощность силового  трансформатора и параметры оборудования определить проектом),  

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой ТП (10/0,4) до границы земельного  участка заявителя (тип, длину, сечение уточнить проектом).  

Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить  условия договора от 02.10.2020 № 20.1900.2350.20 об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям энергопринимаюших устройств по адресу:  

<

...>, а именно осуществить:  

- строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 22-54 ПС Западная-д.  Абаканец до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП-10 кВ  уточнить проектом,  

- строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности. Место  установки, тип и параметры оборудования определить проектом,  

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-10/04 кВ до точки  присоединения энергопринимающих устройств заявителя. Протяженность и характеристики  ЛЭП-0,4 кВ уточнить проектом.  

2. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания» 20 817  (двадцать тысяч восемьсот семнадцать) руб. 32 коп. неустойки, в том числе 10 408 руб. 66  коп. неустойки по договору от 02.10.2020 № 20.1900.2349.20, 10 408 руб. 66 коп. неустойки  по договору от 02.10.2020 № 20.1900.2350.20, а также 14 000 (четырнадцать тысяч) руб.  расходов по уплате государственной пошлины.  

3. В случае неисполнения настоящего решения в части исполнения условий  договоров об осуществлении технологического присоединения от 02.10.2020   № 20.1900.2349.20, от 02.10.2020 № 20.1900.2350.20 взыскать с публичного акционерного  общества «Россети Сибирь» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая жилищная компания» судебную неустойку в размере 3 000 (три тысячи) руб.  по каждому договору за каждый календарный день неисполнения решения суда по  настоящему делу, по истечении двух месяцев с момента вступления решения в законную  силу по день его фактического исполнения.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд (г. Красноярск) в течение месяца с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Чумаченко Т.В.