900109317_37228982 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ) 

г. Москва 11.10.2023г. Дело № А40-26618/23-50-227 

Арбитражный суд в составе  

Судьи И.А. Васильевой Единолично При ведении протокола секретарем с/з А.А. Арушановой 

Рассмотрев в судебном заседании дело по иску Публичного акционерного общества  "Московская объединенная энергетическая компания" (119526, г Москва, Вернадского  пр-кт, д. 101, к. 3, эт/каб 20/2017, ОГРН: 1047796974092, Дата присвоения  ОГРН: 16.12.2004, ИНН: 7720518494)  

к Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  "Феодосийская" (117279, г. Москва, Миклухо-Маклая ул., д. 34, пом. IV, ком. 37, оф.  354, ОГРН: 1117746688520, Дата присвоения ОГРН: 31.08.2011, ИНН: 7743828012)  

о расторжении договора о подключении к системам теплоснабжения от 14.12.2017   № 10-11/17-810, о зачете суммы в размере 10 792 516 руб. 84 коп. по договору о  подключении к системам теплоснабжения от 14.12.2017 № 10-11/17-810 в счет  погашения убытков в размере 76 986 858 руб. 07 коп., о взыскании убытков в  размере 66 194 341 руб. 23 коп. и 7 571 768 руб. 68 коп. неустойки,  

в заседании приняли участие: 

от истца: Грузин В.С. по доверенности № 77АД4674645 от 21.09.2023 г.  от ответчика: Кравченко К.В. по доверенности № Сд-169/00002-23 от 15.03.2023 г.  

Р Е Ш И Л :

Расторгнуть договор № 10-11/17-810 о подключении к системе теплоснабжения  объектов комплексной застройки от 14.12.2017г., заключенный между Публичным  акционерным обществом "Московская объединенная энергетическая компания" (ИНН:  7720518494) и Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик "Феодосийская" (ИНН: 7743828012).  

Зачесть сумму платежа в размере 10 792 516 руб. 84 коп. по договору № 10-11/17810 о подключении к системе теплоснабжения объектов комплексной застройки от  14.12.2017г. в счет погашения убытков в размере 76 986 858 руб. 07 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик "Феодосийская" (ИНН: 7743828012) в пользу Публичного акционерного  общества "Московская объединенная энергетическая компания" (ИНН: 7720518494)  

66 194 341 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто четыре тысячи триста сорок  один) руб. 23 коп. убытков, 3 785 884 (три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч  восемьсот восемьдесят четыре) руб. 34 коп. неустойки, 191 400 (сто девяносто одна  тысяча четыреста) руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

 СУДЬЯ: И.А. Васильева