564/2022-62700(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  18 апреля 2022 года А46-16202/2021  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Шмакова Г.В., при ведении  протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества  «ОмскВодоканал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Техстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  173 809 руб. 70 коп.,  

руководствуясь статьями 49, 110, 123, 137, 150, 156, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

принять отказ акционерного общества «ОмскВодоканал» от исковых требований в части  взыскания неустойки, начисленной по договору строительного подряда   № Д.ТД.ОмВК.ДКС.ОКС-19052020-0010 от 19.05.2020 в размере 44 032 руб. 48 коп. за период  с 31.07.2020 по 30.04.2021, а с 01.05.2021 - суммы неустойки за каждую неделю просрочки в  размере 0,5 % от договорной цены в соответствии с пунктом 13.1 указанного договора по день  фактического исполнения работ.  

Производство по делу в указанной части прекратить. 

Исковые требования акционерного общества «ОмскВодоканал» в иной части  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «ОмскВодоканал» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 137 898 руб. 10 коп. неустойки по договору строительного подряда   № Д.ТД.ОмВКДКС.ОКС-30102020-0019 от 30.10.2020, а также 6214 руб. государственной  пошлины.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня изготовления  решения в полном объеме и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Омской области.  

Решение в полном объеме изготавливается в течение пяти дней, выполняется в  соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в форме электронного документа путем подписания усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьёй 177  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в  форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его  размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее  следующего дня после дня его принятия.  

 По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в  арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Судья Г.В. Шмаков 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 24.12.2021 6:49:50Кому выдана Шмаков Глеб Вячеславович