АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru 

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru  

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27- 20276/2018

город Кемерово

02 декабря 2019 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С., при  ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Покосовой Н.  Ю. (до перерыва), секретарем судебного заседания ФИО1 ( после перерыва) ,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску по иску общества с ограниченной  ответственностью «СУМИТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ», г. Москва (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

 к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «СТРОЙБАЗА», г.  Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:  общество с ограниченной ответственностью «КУЗБАСССТРОЙБЕЗОПАСНОСТЬ», г.  Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

 общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания АРХИТЕК», г. Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 2 028 798, 43 рубля предоплаты, 2 570 127 рублей 89 коп. неустойки (пени),  руководствуясь статьями 110, 167-171, Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ «Стройбаза» в пользу общества с ограниченной ответственностью  

«СУМИТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ» 2 028 798 руб. 43 коп. суммы перечисленного аванса,  356 960 рублей 10 коп. пени, начисленной за просрочку выполнения работ по договору  строительного подряда № СИ4/2017 от 09.10.2017года, 38 645 рублей в возмещение  расходов по уплате госпошлины по иску, 82 339 рублей в возмещение расходов по оплате  за проведение экспертизы по делу, всего - 2 506 742 рубля 53 коп.  

В остальной части в иске отказать. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области на  счет Государственного автономного учреждения Кемеровской области «Научно –  практический центр по ценообразованию в строительстве» 98 000 рублей в счет оплаты  за проведение судебной экспертизы по делу по реквизитам, указанным в счете на оплату   № 00001035 от 07.08.2019года  

Вернуть с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области на счет  общества с ограниченной ответственностью «СУМИТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ» с  депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области 2 000 рублей излишне  внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области в счет оплаты за  проведение судебной экспертизы по делу по реквизитам, указанным в платежном  поручении № 4532 от 24.12.2018года.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г.  Томск в течение месяца со дня его принятия . Апелляционная жалоба подается через  Арбитражный суд Кемеровской области.  

На основании статей 177 и 186 АПК РФ решение и определения по делу,  вынесенные в виде отдельного процессуального документа, принимаются в форме  электронного документа и направляются участвующим в деле лицам посредством их  размещения на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в сети  «Интернет».  

Судья Андуганова О. С.