АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Черкесск                                                                                                  Дело №А25-4534/2022

пр. Ленина, 9                                        

                                                      Резолютивная часть решения оглашена 06 марта 2023 года

       Решение в полном объёме изготовлено 14 марта 2023 года 

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской  Республики в составе судьи Тебуевой З.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Нур" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Управлению градостроительства и архитектуры мэрии муниципального образования города Черкеска (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и Управлению по имущественным отношениям мэрии муниципального образования г. Черкесска (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о признании права собственности на объект недвижимости, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:

-Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, доверенность от 22.12.2022 б/н, 

от Управления градостроительства и архитектуры мэрии муниципального образования города Черкесска – ФИО3, доверенность от 23.01.2023 №8, 

от Управления по имущественным отношениям мэрии муниципального образования г.Черкесска – отсутствует, надлежаще извещен, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью фирма "Нур" (далее-истец, общество) обратилось в суд с исковым заявлением к Управлению градостроительства и архитектуры мэрии муниципального образования г.Черкеска и Управлению по имущественным отношениям мэрии муниципального образования г. Черкесска (далее – ответчики):

- о признании права собственности на нежилое здание (магазин-мини-пекарня) общей площадью 582,5 кв.м, расположенное на земельном участке общей площадью 405 кв.м с кадастровым номером 09:04:01011027:48 по адресу: КЧР, 

<

...>

- прекратить ранее зарегистрированное право собственности на объект незавершенного строительства: здание магазина-мини-пекарни, лит «А», общей площадью застройки 268 кв.м, с процентом готовности - 53%, расположенное на земельном участке общей площадью 405 кв.м с кадастровым номером 09:04:01011027:48, по адресу: 

<

...> (л.д.9-15, т.1).

Требования заявлены истцом со ссылкой на ст.ст. 8, 10, 12, 222 Гражданского кодекса РФ и мотивированы тем, что у истца отсутствовала объективная возможность на своевременное оформление завершенного строительством спорного объекта в мае 2021 года ввиду сложившейся ситуации на территории Российской Федерации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

При обращении к ответчикам о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта и о предоставлении земельного участка под ним в аренду обществу было отказано со ссылкой на истечение срока действия разрешения на строительство и срока действия договора аренды земельного участка. 

Истец указывает, что начиная с 27 марта 2020 года и вплоть до 09 марта 2022 года, на территории Карачаево-Черкесской Республики вводились меры, направленные на защиту населения от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, нарушение обществом  сроков оформления завершенного строительством спорного объекта, вызвано, в том числе, наличием обстоятельств непреодолимой силы, которые объективно препятствовали совершать действия для получения и надлежащего оформления возведенного объекта. 

Управление градостроительства и архитектуры мэрии муниципального образования города Черкеска в отзыве на исковое заявление в удовлетворении заявленных требований просит отказать, указав, что отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию не является единственным препятствием регистрации прав на спорное строение, земельный участок, на котором расположен спорный объект был предоставлен обществу на праве аренды сроком до 14.06.2021, однако обществом необоснованно были нарушены сроки, предусмотренные разрешением на строительство: технический план был подготовлен в октябре 2021 года, а заявление в уполномоченный орган подано 16.12.2022. Обстоятельств, свидетельствующих о том, что истец не имел объективной возможности получить необходимые разрешения и, соответственно, предпринимал меры для его получения, в материалы дела не представлено (л.д.1-3, т.2).

Управление по имущественным отношениям мэрии муниципального образования города Черкесска ходатайствовало о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя, разрешение спора оставило на усмотрение суда (л.д.123, т.1).

До рассмотрения спора по существу истцом заявленные требования уточнены в части площади спорного объекта недвижимости со ссылкой на то обстоятельство, что с момента завершения его строительства и подготовки технического плана от 06.10.2021 и выкопировки от 25.11.2021 органами технической инвентаризации, истцом были проведены дополнительные работы, связанные с возведением пристройки к зданию для установки трех уровней лестничных маршей для аварийного выхода в целях приведения в соответствие с действующими нормами противопожарной защиты здания, а также с учетом пересмотра мест размещения оборудования и его параметров, была проведена внутренняя перепланировка, в результате чего общая площадь здания по результатам последней технической инвентаризации составила 720, 5 кв.м (л.д.10-11, т.2). 

В судебном заседании представитель истца поддержал уточнённые исковые требования.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы отзыва на исковое заявление. 

Суд, выслушав доводы участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Из обстоятельств дела следует, что решением Арбитражного суда КЧР от 24.01.2018 по делу №А25-2288/2017 за обществом признано право собственности на объект незавершенного строительства: здание магазина-мини-пекарни, лит «А», общей площадью застройки 268 кв.м, с процентом готовности - 53%, расположенное на земельном участке общей площадью 405 кв.м, с кадастровым номером 09:04:0101027:48, по адресу: 

<

...> (л.д.49-50, т.1). 

На основании вышеуказанного судебного акта зарегистрировано право собственности общества на объект незавершенного строительства - здание магазина-мини-пекарни, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21.05.2018 сделана запись регистрации №09:04:0101027:464-09/001/2018-1, что подтверждается выпиской из ЕГРН по состоянию на 11.02.2023 (л.д.169-171, т.1).

На основании постановления мэрии муниципального образования города Черкеска КЧР от 14.06.2018 №1158 между Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии муниципального образования города Черкесска (арендодатель) и ООО «Нур» (арендатор) заключен договор аренды от 14.06.2018 №64 аренды земельного участка с кадастровым номером 09:04:01011027:48, расположенного по адресу: 

<

...> сроком до 14.06.2021 (л.д.52-57, т.1). 

Указанный земельный участок передан актом приема-передачи от 14.06.2018 (л.д.58, т.1). 

11.06.2021 общество получило разрешение на строительство №09-301000-57-2021 сроком действия - до 14.06.2021, согласно которому Управление градостроительства и  мэрии г.Черкесска разрешило осуществить строительство объекта капитального строительства - магазин-мини-пекарня на земельном участке с кадастровым номером 09:04:0101027:48 по адресу: 

<

...> градостроительный план земельного участка от 09.06.2021, общая площадь объекта в соответствии с проектной документацией 582,5 кв.м, площадь застройки - 268,1 кв.м (л.д.59-61, т.1). 

Согласно техническому плану от 06.10.2021, объект недвижимости по адресу: КЧР, 

<

...>, представляет собой здание, кадастровый номер: 09:04:0101027:48, номер кадастрового квартала: 09:04:0101027, назначение-нежилое, наименование - магазин-мини-пекарня, количество этажей – 3, в том числе, подземных -1, материал наружных стен здания – кирпичные, год завершения строительства – 2021, площадь– 582, 5 кв.м (л.д.62-75, т.1). 

Также в материалы дела представлена выкопировка объекта надвижимости,  изготовленная 25.11.2021 филиалом АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КЧР, согласно которому представлено поэтажное описание объекта недвижимости  (л.д.76-85, т.1). 

16.12.2022 истец обратился в Управление градостроительства и архитектуры мэрии г.Черкесска с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства - магазин-мини-пекарня по адресу: 

<

...> (л.д.6, т.2). 

Письмом от 20.12.2022 исх.№01Ю-1089 Управление градостроительства и архитектуры мэрии г.Черкесска ответило отказом со ссылкой на истечение срока действия разрешения на строительство и срока действия договора аренды земельного участка (л.д.86-87, т.1). 

Письмом от 22.12.2022 Управление по имущественным отношениям г. Черкесска отказало обществу  в предоставлении данного земельного участка в аренду со ссылкой на то, что земельный участок с кадастровым номером 09:04:0101027:48 ранее уже предоставлялся заявителю для завершения строительства на основании пункта 21 статьи 3 Федерального закона №137-ФЗ от 25.10.2011, в связи с чем, основания для повторного предоставления земельного участка в аренду для завершения строительства отсутствуют (л.д.88-89, т.1). 

Как следует из выводов, изложенных в заключении эксперта от 27.01.2023 №2/23,  указанное нежилое здание является объектом капитального строительства, при его строительстве градостроительные требования соблюдены, возведенное здание соответствует целевому назначению земельного участка, находится в пределах земельного участка с кадастровым номером 09:04:0101027:48, соответствует положениям ФЗ №384ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий сооружений", выявлено соответствие  минимально необходимым требованиям к зданиям в части обеспечения: механической безопасности, пожарной безопасности, безопасности при опасных природных процессах и явлениях, безопасных для здоровья человека условий пребывания в здании, безопасности для пользователей зданием, доступности здания для инвалидов других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, энергетической эффективности здания, безопасного уровня воздействия здания на окружающую среду. Нежилое здание соответствует техническим регламентам, в том числе, устанавливающим требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания, санитарно-гигиеническим, пожарным и экологическим нормам. Сохранение и эксплуатация возведенного нежилого здания не влияет на эксплуатацию и содержание соседних зданий, не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создаёт угрозу жизни и здоровью граждан (л.д.100-104, т.1). 

Оценивая законность землепользования обществом земельного участка под спорным объектом недвижимости, судом установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок с кадастровым номером 09:04:0101027:48, расположенный по адресу: КЧР, 

<

...>, площадью 405 кв.м представлен в аренду обществу с 28.06. 2018 по 14.06.2021 (л.д.105-108, т.1). 

Постановлением администрации г. Черкесска от 04.08.2004 №3982 обществу утвержден акт выбора земельного участка и разрешения на производство проектно-изыскательских работ для строительства мини-пекарни, по ул.Тихой, 3-б. Обществу разрешено производство проектно-изыскательских работ под строительство мини-пекарни на земельном участке площадью 0,0405га по ул. Тихая, 3-б, сроком до 01.01.2005 (л.д.125-131, т.1).

В справке от 19.06.2009, выданной обществу для предоставления в Регистрационную палату КЧР сообщается, что администрацией г. Черкесска при выделении земельного участка площадью 0,0405 га в аренду для строительства магазина-мини-пекарни по ул. Тихая, 3б, от 29.07.2004 в газете День Республики №125(16519) проводилось информирование граждан (л.д.139, т.1). 

Договором аренды от 25.08.2004 обществу предоставлен в аренду земельный участок площадью 0,0405 га, по ул. Тихая, 3б, для производства проектно-изыскательских работ под строительство мини-пекарни на землях поселений г. Черкесска, сроком до 01.01.2005 (л.д.149-152, т.1).  

Постановлением мэрии МО г. Черкесска от 21.07.2006 №1126 отменено постановление от 04.08.2004 №3982 и от 23.05.2005 №2634 "О продлении срока производства проектно-изыскательских работ для строительства мини-пекарни по ул. Тихая, 3-б ООО "НУР", договор аренды считать утратившим силу, участок изъять (л.д.132, т.1). 

Постановлением мэрии МО г. Черкесска от 17.01.2007 №76 обществу предоставлен земельный участок площадью 0,0405 под строительство магазина-мини-пекарня по ул. Тихая на землях поселений, на праве аренды, сроком до 01.12.2007 (л.д.133, т.1). 

10.06.2008 Министерством финансов и имущественных отношений КЧР вынесено распоряжение №1475 о заключении с обществом договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов, общей площадью 405 кв.м, расположенного по адресу: г. Черкесск, в районе жилого дома по улице Тихой, 3б, под строительство магазина-мини-пекарни, сроком действия до 17.02.2009 (л.д.138, т.1). 

Договором аренды от 19.06.2008 №516 обществу предоставлен земельный участок сроком до 17.02.2019 (л.д.153-156, т.1).

Договором аренды от 25.05.2009 №214 обществу предоставлен земельный участок сроком до 01.03.2014 (л.д.157-162, т.1). 

Постановлением мэрии МО г. Черкесска от 24.04.2014 №515 и соответственно дополнительным соглашением от 24.04.2014 №79 в договор аренды от 25.05.2009 №214 внесены изменения в части суммы арендной платы (л.д.140, 163, т.1). 

Постановлением мэрии МО г. Черкесска от 04.04.2016 №715 продлен срок действия договора аренды от 25.05.2009 №214 до 01.03.2017 (л.д.141-142, т.1).   

Дополнительным соглашением от 04.04.2016 №100 также внесены изменения в договор аренды в части суммы арендной платы (л.д.164, т.1). 

19.04.2017 натурно установлены границы земельного участка и произведена разбивка строений, предусмотренных на земельном участке. Границы земельного участка и разбивка строений закреплены на местности знаками и переданы застройщику под строительство. Схема выноса в натуру границ земельного участка и разбивка строений приложены (л.д.134-137, т.1). 

Договором аренды от 14.06.2018 №64 предоставлен земельный участок обществу сроком до 14.06.2021 (л.д.165-168, т.1). 

Разрешениями на строительство, выданными обществу от 02.07.2008 №246-07 предоставлен срок до 13.04.2007, от 30.12.2013 №RU09301000-406-2013 предоставлен срок до 30.12.2014, от 11.04.2016 №09-Ru 09301000-79-2016 срок продлен до 01.03.2017, от 11.06.2021 №09-301000-57-2021 предоставлен срок до 14.06.2021 (л.д.59-61, 143-148, т.1). 

Бремя содержания обществом указанного объекта недвижимости подтверждается представленными истцом договорами об осуществлении присоединения к электрическим сетям, к холодному водоснабжению, к водоотведению (л.д.172-201, т.1). 

Согласно технического плана здания от 20.01.2023, объект недвижимости представляет собой здание, кадастровый номер 09:04:0101027:464, кадастровый номер земельного участка 09:04:0101027:48, местоположение: КЧР, 

<

...>, назначение –нежилое, наименование – магазин-мини-пекарня, количество этажей 3, материал наружных стен –кирпичный, год завершения строительства - 2023, площадь объекта недвижимости – 720,5 кв.м (л.д.12-28, т.2). 

В ответ на устное обращение общества, кадастровый инженер сообщил, что подготовленный им технический план от 20.01.2023 на объект недвижимого имущества – нежилое здание (магазин-мини-пекарня) общей площадью 720,5 кв.м по адресу: КЧР, 

<

...>, отражает его технические характеристики, включая общую площадь по состоянию на момент его изготовления. Сравнительный анализ представленных экспликаций технического плана от 06.10.2021, изготовленного МУП "Кадастровое бюро г. Черкесск" и выкопировки от 25.11.2021, изготовленной филиалом АО "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" по КЧР, не оставляет сомнений в тождественности объекта технической инвентаризации, однако в них отсутствует пристройка к зданию в виде трех уровней лестничных маршей (аварийный выход) и имеет место изменение внутренней планировки помещений объекта технической инвентаризации. Для очевидности расчета общей площади нежилого помещения представлены поэтажные планы с экспликацией помещений с указанием их площадей (л.д.29-33, т.2).  

В статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что одним из способов защиты гражданских прав является признание права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки.

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при одновременном соблюдении следующих условий: если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; если на день обращения в суд постройка соответствует установленным требованиям; если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан (пункт 3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Аналогичные выводы приведены в пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 (далее -  постановление Пленума №10/22).

Для целей применения положений статьи 222 Гражданского кодекса РФ в Постановлении №10/22 разъяснено, что при рассмотрении исков о признании права собственности на самовольную постройку судам следует устанавливать, допущены ли при ее возведении существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 26 Постановления №10/22, иск о признании права собственности на самовольную постройку подлежит удовлетворению при определении судом того, что единственным признаком самовольной постройки является отсутствие разрешения на строительство, к получению которого лицо, создавшее самовольную постройку, предпринимало меры. В этом случае суд должен также установить, не нарушает ли сохранение самовольной постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан. Суду также необходимо установить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее легализации, в частности, к получению разрешения на строительство, а также правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения.

При этом положения пункта 26 Постановления №10/22 не могут быть истолкованы так, что удовлетворение иска о признании права собственности на самовольную постройку допускается лишь тогда, когда истец своевременно и надлежаще обращался за получением недостающего разрешения.

Приведенное выше разъяснение направлено на то, чтобы воспрепятствовать явным злоупотреблениям правом легализовать постройку, которое предусмотрено пунктом 3 статьи 222 ГК РФ (статья 10 ГК РФ). Оно касается, например, ситуации, когда лицо, создавшее постройку, обращается в компетентный орган за выдачей разрешения на ее строительство лишь для вида, очевидно понимая, что к его заявлению не приложены требуемые документы, то есть в отсутствие заблуждений относительно их перечня и порядка выдачи разрешения (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №2 (2020).

Судом установлено, что обществом предпринимались меры по завершению строительства спорного здания, которое принадлежит обществу на праве собственности с 2015 года в виде объекта незавершенного строительства, обращения в уполномоченные органы за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и продление срока договора аренды земельного участка не имели положительного результата в связи с истечением срока действия предыдущих документов. 

Кроме того, судом принимается во внимание и сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, ставшая причиной объективной невозможности получения разрешительной документации с марта 2020 года, предусматривающая приостановление деятельности организаций (Указы Президента РФ от 25.03.2020 №206, от 02.04.2020 №239, от 11.05.2020 №316, Указ Главы КЧР от 17.03.2020 №51 с изменениями).

Согласно части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Представленным истцом заключением эксперта от 27.01.2023 №2/23 подтверждается соответствие спорного объекта недвижимости градостроительным нормам и другим установленным требованиям, объект не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Доказательств того, что указанное заключение содержит недостоверные либо противоречивые выводы, ответчиками не представлено. Ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы ответчиками также не заявлено (статья 9 АПК РФ).

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Поскольку спорная постройка возведена в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием, существенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил не выявлено, сохранение постройки не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц и ее последующая эксплуатация не создают угрозу жизни и здоровью граждан, суд считает, что исковые требования надлежит удовлетворить.

Доказательства наличия правопритязаний третьих лиц на спорный объект в материалах дела отсутствуют.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 31 Постановлении №10/22, признание права собственности на самовольную постройку является основанием возникновения права собственности по решению суда.

В силу пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" вступившие в законную силу судебные акты являются основанием для государственной регистрации права собственности и внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости.

Разрешая вопрос о судебных расходах, состоящих из оплаченной истцом государственной пошлины при подаче иска в суд, судом установлено следующее. 

По смыслу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы возлагаются на проигравшую сторону по той причине, что именно ее действиями вызвана необходимость в судебном разбирательстве, поскольку целью обращения в арбитражный суд является защита нарушенного либо оспариваемого права (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Поскольку спор связан с признанием права собственности на самовольно возведенный объект и истец при строительстве объекта своевременно не обеспечил оформление надлежащих документов, суд с учетом положений статей 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса РФ, статей 333.35, 333.37 Налогового кодекса РФ, а также принимая во внимание, что ответчики выступают в защиту интересов муниципального образования, считает возможным освободить ответчиков от  возмещения судебных расходов.

При таких обстоятельствах, руководствуясь статьями 110, 112, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Нур" удовлетворить.

Признать право собственности общества с ограниченной ответственностью "Нур" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на нежилое здание магазина-мини-пекарни площадью 720, 5 кв.м, расположенное на земельном участке площадью 405 кв.м с кадастровым номером 09:04:0101027:48 по адресу: КЧР, 

<

...>.

Прекратить зарегистрированное 21.05.2018 право собственности общества с ограниченной ответственностью "Нур" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на объект незавершенного строительства - здание магазина-мини-пекарни, общей площадью застройки 268 кв.м с процентом готовности - 53%, расположенное на земельном участке площадью 405 кв.м с кадастровым номером 09:04:0101027:48 по адресу: 

<

...>.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его изготовления в полном объеме и может быть обжаловано до истечения указанного срока в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (проспект Ленина 9, город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000), а также может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Рашпилевская улица, дом 4, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                                           З.Х. Тебуева