Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-4645/2023

02 февраля 2024 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Яшуковой Н.Ю., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества  с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица:  12.07.2021, адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. 

<

...>, литер А) к открытому  акционерному обществу «Сургутгаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  государственной регистрации в качестве юридического лица 13.06.2002, адрес: 628426,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>)  об урегулировании разногласий по инвестиционному договору,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора  Федеральная антимонопольная служба России, Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 по доверенности от 30.12.2022 (онлайн). 

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 01.01.2023 № 01 (онлайн), ФИО4 по доверенности от 01.01.2023 № 02 (онлайн), ФИО5 по доверенности от  01.01.2023 (онлайн),  

от третьих лиц – не явились, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация»  удовлетворить частично.  

Разрешить разногласия, возникшие при заключении инвестиционного договора на  выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации,  изложив спорные условия договора следующим образом:  

Преамбулу договора: «Общество с ограниченной ответственностью «Газпром  газификация», юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность  в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН: 

<

***>),  именуемое в дальнейшем «Оператор газификации», в лице генерального директора  ФИО6, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и Открытое акционерное общество «Сургутгаз» (ОАО «Сургутгаз»), юридическое лицо,  созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством  Российской Федерации (ОГРН: 

<

***>), именуемое в дальнейшем  «Газораспределительная организация», в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно  именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1. В соответствии с настоящим Договором газораспределительная организация  обязуется по поручению оператора газификации от своего имени, но за счет оператора  газификации осуществить все необходимые юридические и фактические действия по  обеспечению проведения мероприятий по строительству и (или) реконструкции  газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных  региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства,  промышленных и иных организаций в части пообъектного плана-графика догазификации  (далее - программа газификации), и мероприятий, содержащихся в договорах о  технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего  оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по  технологическому присоединению в рамках догазификации), а оператор газификации  обязуется финансировать расходы газораспределительной организаций по проведению  мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в порядке,  установленном настоящим Договором.  

2. Оператор газификации предоставляет газораспределительной организации  денежные средства в размере 213 016 164 (двести тринадцать миллионов шестнадцать  тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (далее – сумма финансирования), в том  числе НДС по ставке 20 %, - 35 502 694 (тридцать пять миллионов пятьсот две тысячи  шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.  

Настоящая денежная сумма состоит из: 

- 19 034 412 (девятнадцать миллионов тридцать четыре тысячи четыреста  двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 20 %, - 3 172 402 (три миллиона  сто семьдесят две тысячи четыреста два) рубля 00 копеек – стоимость мероприятий по  технологическому присоединению в рамках догазификации 2022 года;  

- 193 981 752 (сто девяносто три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча  семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке 20 %, - 32 330 292  (тридцать два миллиона триста тридцать тысяч двести девяносто два) рубля 00 копеек -  стоимость мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации  2023 года.  

В свою очередь, Газораспределительная организация обязуется передать  в собственность имущество, созданное с использованием финансовых средств оператора  газификации.  

3. Собственником вновь созданного (построенного) газораспределительной  организацией имущества при выполнении мероприятий по технологическому  присоединению в рамках догазификации, инвестирование которых осуществлялось  в соответствии с настоящим Договором, является оператор газификации.  

4. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный квартал. 

II. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках  догазификации  

5. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках  догазификации осуществляется в соответствии с Правилами инвестирования  (финансирования) единым оператором газификации мероприятий по технологическому  присоединению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в  

рамках догазификации, утвержденными постановлением Правительства Российской  Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550 "Об утверждении Правил взаимодействия  единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов  государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти  федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым  оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации  мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций".  

6. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках  догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с  письменными заявками газораспределительной организации по форме согласно  приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка) с приложением сведений (с  помесячной разбивкой при необходимости), подтверждающих недостаточность  финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения):  

- расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому  присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения  о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в  рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или)  предусмотренных программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые  планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных  программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные  работы, пуск газа);  

- сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному,  финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на  транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на  услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования  строительства (реконструкции) сетей газораспределения и расходуемых на цели, не  связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале,  предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее  полученные от единого оператора газификации, регионального оператора газификации и  неизрасходованные средства, направляемые на покрытие расходов на реализацию  мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном  квартале;  

- сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов  на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках  догазификации в рассматриваемый период.  

Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации  представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте.  

Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма  денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму  инвестирования (финансирования) далее именуется траншем.  

7. Газораспределительная организация направляет сведения оператору газификации  по форме согласно приложению № 2 к настоящему Договору.  

8. Оператор газификации предоставляет транш в течение 10 (десяти) рабочих дней  с даты получения от газораспределительной организации заявки, в которой указывается  сумма запрашиваемого транша в пределах суммы финансирования, а также уведомляет  газораспределительную организацию о произведенном перечислении денежных средств в  течение 10 (десяти) календарных дней с даты перечисления.  

Транш предоставляется путем перечисления денежных средств на счет  газораспределительной организации, указанный в разделе X настоящего Договора.  

Транш считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на счет  газораспределительной организации.  

9. День зачисления денежных средств на расчетный счет газораспределительной  организации является днем предоставления инвестирования (финансирования). В качестве  подтверждения факта предоставления оператором газификации инвестирования  (финансирования) или транша газораспределительная организация предоставляет  оператору газификации копию банковской выписки с отметкой банка, подтверждающую  зачисление денежных средств на расчетный счет газораспределительной организации, в  течение 5 календарных дней с даты поступления денежных средств.  

10. Газораспределительная организация обязана использовать сумму  инвестирования (финансирования) строго по целевому назначению (пункт 1 настоящего  Договора). Расходы газораспределительной организации по оформлению в собственность  оператора газификации имущества, созданного (построенного) в рамках догазификации по  настоящему Договору, подлежат оплате (компенсации) со стороны оператора газификации  отдельно от инвестирования (финансирования) мероприятий по настоящему Договору.  

Газораспределительная организация ежеквартально направляет оператору  газификации отчет о выполненных мероприятиях по оформлению права собственности и  понесенных расходах (по форме газораспределительной организации), а оператор  газификации обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть отчет и произвести оплату  понесенных расходов.  

11. Финансирование предоставляется сроком до 31 декабря 2023 года. 

III. Права и обязанности Сторон 

12. Газораспределительная организация обязуется в соответствии с условиями  настоящего Договора:  

- обеспечивать мероприятия по технологическому присоединению в рамках  догазификации, в том числе в соответствии с Правилами подключения (технологического  присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства  к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской  Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении Правил подключения  (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов  капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу  некоторых актов Правительства Российской Федерации", а также осуществлять  эксплуатацию созданного (построенного) в рамках догазификации имущества в  соответствии с действующим законодательством и с соблюдением требований  промышленной безопасности;  

- оформлять в собственность оператора газификации созданное (построенное)  газораспределительной организацией при выполнении мероприятий по технологическому  присоединению в рамках догазификации имущество, финансирование расходов на  создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего  Договора, и осуществлять все необходимые юридические и фактические действия по  оформлению (регистрации) права собственности на указанное имущество от имени  оператора газификации;  

- направлять заявки на предоставление финансирования расходов на проведение  мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, выполнение  которых осуществляется газораспределительной организацией;  

- расходовать предоставленное оператором газификации финансирование  исключительно в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению в  рамках догазификации;  

- ежеквартально, в течение 30 календарных дней после завершения отчетного  квартала, направлять оператору газификации отчет в 2 экземплярах о целевом  использовании денежных средств по форме согласно приложению № 3 к настоящему  Договору с приложением копий подтверждающих документов;  

- извещать оператора газификации обо всех обстоятельствах, способных повлиять  на своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, не позднее  следующего за возникновением таких обстоятельств дня.  

13. Оператор газификации обязуется в соответствии с условиями настоящего  Договора:  

- предоставлять газораспределительной организации финансирование на  выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации,  а также компенсировать газораспределительной организации расходы, понесенные в связи  с оформлением в собственность оператора газификации имущества;  

- получать в собственность созданное (построенное) газораспределительной  организацией при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в  рамках догазификации имущество, финансирование расходов на создание которого  осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора;  

- принимать и рассматривать заявки на предоставление финансирования расходов  на проведение мероприятий по технологическому присоединению в рамках  догазификации;  

- рассматривать в течение 10 (десяти) рабочих дней отчеты газораспределительной  организации о целевом использовании денежных средств по выполнению мероприятий по  технологическому присоединению в рамках догазификации по форме, предусмотренной  приложением № 3 к настоящему Договору;  

- представлять газораспределительной организации необходимые для исполнения  настоящего Договора сведения и документы;  

- оказывать газораспределительной организации необходимое для исполнения  настоящего Договора содействие.  

14. Газораспределительная организация имеет право в соответствии с условиями  настоящего Договора:  

- получать финансирование на выполнение мероприятий по технологическому  присоединению в рамках догазификации и компенсацию понесенных расходов в связи с  оформлением в собственность оператора газификации имущества;  

- расходовать предоставленное оператором газификации финансирование на  выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации;  

- запрашивать у оператора газификации необходимые для исполнения настоящего  Договора сведения и документы;  

- использовать созданное (построенное) в рамках догазификации имущество в  целях осуществления деятельности по транспортировке газа, включая осуществление всех  предусмотренных действующим законодательством мероприятий по подключению  (технологическому присоединению);  

- получить в пользование созданное (построенное) газораспределительной  организацией имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось  оператором газификации в рамках настоящего Договора.  

15. Оператор газификации имеет право в соответствии с условиями настоящего  Договора:  

- получать от газораспределительной организации отчеты о расходовании  предоставленного инвестирования (финансирования) на выполнение мероприятий по  технологическому присоединению в рамках догазификации;  

- запрашивать у газораспределительной организации информацию о выполнении  мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации и  расходовании предоставленного газораспределительной организации инвестирования  (финансирования) на выполнение указанных мероприятий;  

- давать газораспределительной организации поручения об оформлении и  регистрации за счет и от имени оператора газификации права собственности на созданное  (построенное) газораспределительной организацией имущество, инвестирование  

(финансирование) расходов на создание которого осуществлялось оператором  газификации в рамках настоящего Договора.  

15.1. Стороны настоящего договора вправе в последующем заключить, как  вытекающий из условий настоящего договора, договор аренды недвижимого имущества  или договор технического обслуживания, или иной другой договор, предусматривающий  условия взаимодействия сторон по вновь созданному (построенному)  газораспределительной организацией имуществу при выполнении мероприятий по  технологическому присоединению в рамках догазификации, финансирование которых  осуществлялось в соответствии с настоящим Договором.  

IV. Оформление прав на газораспределительные сети 

16. Имущество, созданное (построенное) газораспределительной организацией в  процессе выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках  догазификации, переходит в собственность оператора газификации с даты окончания  строительства и ввода в эксплуатацию объекта, которая указывается в отчете о целевом  использовании денежных средств по выполнению мероприятий по технологическому  присоединению в рамках догазификации в соответствии с приложением № 3 к настоящему  Договору.  

Дата окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию определяется в  соответствии с актом приемки законченного строительством объекта.  

17. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию объектов  газораспределительная организация вправе использовать имущество в целях  осуществления деятельности по транспортировке газа, включая подключение  (технологическое присоединение), и обязана эксплуатировать имущество в соответствии с  требованиями действующего законодательства и с соблюдением требований  промышленной безопасности.  

V. Ответственность Сторон 

18. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны  несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

19. В случае нарушения срока предоставления финансирования оператор  газификации обязан возместить газораспределительной организации все понесенные  убытки, включая штрафные санкции, вызванные нарушением сроков догазификации, в  размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от  размера просроченного финансирования за каждый день просрочки.  

20. В случае нарушения газораспределительной организацией своих обязательств  по настоящему Договору оператор газификации вправе требовать от  газораспределительной организации уплаты неустойки в размере одной тысячной  ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день  заключения настоящего Договора, от суммы финансирования, уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему фактически исполненных газораспределительной  организацией обязательств.  

VI. Конфиденциальность 

21. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется принять все необходимые  меры по обеспечению конфиденциальности полученных в ходе его исполнения сведений,  включая мероприятия по охране документации и материалов, ограничению круга лиц,  допущенных к информации, и заключению с ними соглашений о конфиденциальности.  

22. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется без письменного разрешения  другой Стороны не публиковать, не разглашать и не сообщать третьим лицам сведения о  другой Стороне, о результате исполнения настоящего Договора, а также иные  конфиденциальные сведения, полученные ею в ходе исполнения обязательств по  

настоящему Договору, если иное не установлено нормативными правовыми актами  Российской Федерации.  

23. Передача и использование Сторонами по Договору информации, составляющей  коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в  соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.  

24. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные  настоящим разделом, остаются в силе в течение всего срока действия настоящего  Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения.  

VII. Применимое право и разрешение споров 

25. К настоящему Договору, а также к отношениям Сторон, возникающим из  настоящего Договора, применяется право Российской Федерации  

26. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в  связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.  Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней с даты ее получения.  

27. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия  или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе  касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат  разрешению по месту нахождения ответчика.  

VIII. Действие и условия расторжения Договора  

28. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует  

до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. 29. Настоящий Договор расторгается: - по соглашению Сторон; 

- по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и  

законодательством Российской Федерации. 

IX. Заключительные положения 

30. Любые изменения настоящего Договора действительны, если они совершены в  письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за  исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящего раздела Договора.  

31. Все сообщения и уведомления, передаваемые Сторонами друг другу по  настоящему Договору, направляются в письменной форме посредством доступных средств  связи, в том числе телексной, факсимильной, электронной связи, с обязательным  последующим направлением почтовым отправлением с уведомлением о вручении или  нарочным по реквизитам, указанным в разделе X настоящего Договора.  

32. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов,  наименований, банковских и платежных реквизитов, КПП, указанных в настоящем  Договоре, путем направления письменного уведомления в срок, не превышающий 15  рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключения дополнительного  соглашения между Сторонами не требуется.  

33. Предоставляемые в соответствии с настоящим Договором  газораспределительной организацией копии документов должны быть пронумерованы,  прошнурованы, подписаны руководителем газораспределительной организации или  уполномоченным им лицом и скреплены печатью (при наличии).  

34. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

35. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  - приложение № 1 (заявка на предоставление финансирования (транша);  

- приложение № 2 (сведения о финансировании мероприятий по технологическому  присоединению в рамках догазификации);  

- приложение № 3 (отчет о целевом использовании денежных средств по  инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому  присоединению в рамках догазификации).  

36. При осуществлении расчетов по настоящему Договору в платежных поручениях  на предоставление суммы финансирования (части финансирования) Стороны обязаны  указывать номер и дату настоящего Договора.  

X. Реквизиты и подписи Сторон 

Приложение № 1 

к инвестиционному договору по выполнению мероприятий 

по технологическому присоединению в рамках догазификации 

от 14.11.2022 № 35-Инв/2022 

(форма) 

начало формы 

Дата:______________ Кому:________________  

ЗАЯВКА № _______________ 

на предоставление финансирования (транша)  

 В соответствии с инвестиционным договором по выполнению мероприятий  

по технологическому присоединению в рамках догазификации от _______________ 2022 года   № _______________ ОАО «Сургутгаз» в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Газораспределительная  организация», в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате  введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной  организацией и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным  сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на  технологическое присоединение (подтверждающие документы прилагаются) просит Вас  предоставить «___»____________202_ года финансирование (транш) в размере  _____________________(________________________)  

__________________. 

Приложение: 1. Перечень финансируемых объектов. 

Генеральный директор ФИО7 

окончание формы 

Согласовано в качестве формы 

Оператор газификации: Газораспределительная организация: ООО «Газпром газификация» ОАО «Сургутгаз» 

Генеральный директор Генеральный директор 

___________________________С.В. ФИО6 ___________________ФИО7 м.п. м.п. 

Приложение № 2 

к инвестиционному договору по выполнению мероприятий 

по технологическому присоединению в рамках догазификации 

от 14.11.2022 № 35-Инв/2022 

(форма) 

начало формы 

СВЕДЕНИЯ 

о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации  

Кому:______________________________ «____»______________202__года  

ОАО «Сургутгаз» направляет сведения о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации:  

 № 

Код объекта** 

Планируем 

ое 

количество  подключен 

ий 

домовладен 

ий* 

Наличие  проектно-сметной  

документации 

на объект  

строительств

а (нет/да -  

указывается дата, 

заказчик  проектно-сметной  

документации, при наличии) 

Плановые физические параметры  

объекта строительства  

Плановый объем затрат на мероприятия по  технологическому присоединению в рамках  догазификации, тыс. рублей (без учета налога на  

добавленную стоимость)  

Плановый  

объем 

освоения на  

догазификацию 

, тыс. рублей  (без учета  налога на  добавленную  стоимость)  

(поквартально)  

Ввод в состав 

основных  фондов на  31 декабря  20_ г., тыс.  

рублей 

(без учета  налога на  добавленн 

ую 

стоимость)  

Источники  компенсации  затрат, тыс. рублей  

(без учета налога  на добавленную  

стоимость)  

(поквартально)  

Сведения о  недостаточности  финансовых  средств для  

покрытия  

расходов на  реализацию  мероприятий по  технологическом 

у 

присоединению  

в рамках  

догазификации,  тыс. рублей (с  учетом налога на  добавленную  стоимость)  (поквартально)  

Линейна я часть,  метров  

Электро- 

химическа я защита,  

штук  

Пункт  

редуциров 

ания газа,  штук  

Итого 

Проектно 

-

изыскател 

ьские  работы  

Строительн 

о-монтажные 

работы  

Иные  

затраты  

(монитор 

инг, 

фактичес 

кое 

присоеди нение)  

Итого 

_кв. 20_ г. 

Итого 

Источники*** 

Итого  

_ кв.  20_ г.  

кв. 20_ г. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 № 

Код объекта** 

Планируем 

ое 

количество  подключен 

ий 

домовладен 

ий* 

Наличие  проектно-сметной  

документации  

на объект  

строительства  

(нет/да -  

указывается  дата, заказчик  

проектно-сметной  

документации, 

при наличии)  

Плановые физические параметры  

объекта строительства 

Плановый объем затрат на мероприятия по  технологическому присоединению в рамках  

догазификации, тыс. рублей (без учета налога на 

добавленную стоимость)  

Плановый  

объем 

освоения на  

догазификацию 

, тыс. рублей  (без учета  налога на  добавленную  стоимость)  

(поквартально)  

Ввод в состав 

основных  фондов на  31 декабря  

20__ г., тыс. рублей 

(без учета  налога на  добавленн 

ую 

стоимость)  

Источники компенсации затрат, тыс. рублей 

(без учета налога  на добавленную  

стоимость) 

(поквартально)  

Сведения о  недостаточности  финансовых  средств для  

покрытия  

расходов на  реализацию  мероприятий по  технологическом 

у 

присоединению  

в рамках  

догазификации,  тыс. рублей (с  учетом налога на  добавленную  стоимость)  (поквартально)  

Линейна я часть,  метров  

Электро химичес 

кая 

защита,  

штук  

Пункт  

редуциров 

ания газа,  штук  

Итого 

Проектно 

-

изыскател 

ьские  работы  

Строительн 

о-монтажные 

работы  

Иные  

затраты  

(монитор 

инг, 

фактичес 

кое 

присоеди нение)  

Итого 

_кв. 20_ г. 

Итого 

Источники*** 

Итого  

_кв. 20_ г. 

_кв. 20_ г. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Всего 

* Общее количество подключений (технологических присоединений) в рамках догазификации, в том числе без учета мероприятий по  

созданию сети газораспределения до границ земельного участка заявителя. ** Формирование кода: АА-ББ-ГГГ- X, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку. 

*** Информация представляется отдельно по каждому источнику (средства в результате введения специальных надбавок к тарифам по  

транспортировке газа газораспределительной организацией по газораспределительным сетям, средства тарифа на услуги по транспортировке газа  

по газораспределительным сетям, иные источники). 

Оператор газификации: Газораспределительная организация:  ООО «Газпром газификация» ОАО «Сургутгаз»  

Генеральный директор Генеральный директор  

___________________________С.В. ФИО6 ____________________ФИО7  м.п. м.п.  

окончание формы 

Согласовано в качестве формы 

Оператор газификации: Газораспределительная организация:  ООО «Газпром газификация» ОАО «Сургутгаз»  

Генеральный директор Генеральный директор  

___________________________С.В. ФИО6 ____________________ФИО7  м.п. м.п.  

Приложение № 3 

к инвестиционному договору по выполнению мероприятий 

по технологическому присоединению в рамках догазификации 

от 14.11.2022 № 35-Инв/2022 

 (форма) 

начало формы 

ОТЧЕТ 

о целевом использовании денежных средств по инвестиционному договору по выполнению мероприятий 

по технологическому присоединению в рамках догазификации от ____.____.___ N_______  

за 20_____ год 

 «____»______________202__года 

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутгаз»  

 По инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от ____.____.___   № _________ (далее - Договор) газораспределительной организации поступило __________________________ (______________  

_____________________________) ______________________________ рублей, необходимых для проведения мероприятий по технологическому  присоединению в рамках догазификации в отношении ______________________ (далее соответственно - объект, объекты).  

 № 

Код 

объекта/  стройки**  

Подкл 

ючено  домов 

ладени й*  

ФИО8 я  

стоимост ь  

объекта,  тыс.  

рублей (без учета налога на 

добавлен ную  

стоимост ь)  

Фактический объем  освоения  

финансирования на  догазификацию, тыс.  рублей (без учета  налога на  добавленную  

стоимость) (поквартально) 

Ввод в  состав  

основных  

фондов на  31 декабря  

20_ г., тыс.  рублей (без  учета  

налога на  добавленну 

ю 

стоимость)  

Профинан сировано  операторо м  

газификац ии, тыс.  

рублей 

(без учета  налога на  

добавленн ую  

стоимость)  

(поквартал ьно)  

_ кв. 20_ г.  

Фактические физические параметры объекта 

Фактическ 

ая стоимость объекта, тыс. рублей 

(без учета  налога на  добавленн 

ую 

стоимость)  

Способ прокладки газопровода*** 

Электрохим 

ическая  защита,  штук  

Пункт  редуци рования  

газа, штук 

Итого 

_ кв.  20_ г.  

Протяженн ость,  

метров 

Материа л трубы  

Диаметр  (наружный ), мм  

Диаметр футляра, мм (при наличии) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Всего 

──────────────────────────────  * Общее количество подключений (технологических присоединений) в рамках догазификации, в том числе без учета мероприятий по  

созданию сети газораспределения до границ земельного участка заявителя. 

** Формирование кода: АА-ББ-ГГГ- X, где:  АА - код субъекта Российской Федерации;  ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации);  

ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку. 

*** Подземная прокладка газопровода открытым способом, или подземная прокладка газопровода закрытым способом, или надземная  прокладка газопровода.  

──────────────────────────────  

Приложение: 1. Копии актов выполненных работ по форме КС-2 - на ____ листах в 1 экземпляре. 2. Копии справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - на ____ листах в 1 экземпляре. 3. Копии счетов-фактур - на ____ листах в 1 экземпляре. 4. Копии товарных накладных, подтверждающих приобретение необходимого оборудования и материалов, - на _____ листах в 1 экземпляре. 5. Копии (копия) договоров (договора) об исполнении функций заказчика, заключенных (заключенного) во исполнение пункта 5 Договора, - на _____ листах в 1 экземпляре. 6. Копии актов сдачи-приемки объектов - на _____ листах в 1 экземпляре. 

«____»___________202__ года 

Генеральный директор ___________________ ФИО7 

Главный бухгалтер _____________________ ФИО9 

Отчет проверен, замечаний нет _________________________________ (должность проверяющего от организации - оператора газификации) 

_______________________________ (сокращенное наименование организации - оператора газификации) 

«____»___________202__ года 

СОГЛАСОВАНО ______________________________ (руководитель оператора газификации) _______________________________ (сокращенное наименование организации - оператора газификации) ____________________________________ ____________ _____________________ «____»___________202__ года 

окончание формы 

Согласовано в качестве формы 

Оператор газификации: Газораспределительная организация: ООО «Газпром газификация» ОАО «Сургутгаз» 

Генеральный директор Генеральный директор 

___________________________С.В. ФИО6 ____________________ФИО7 м.п. м.п. 

 #Проект 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с открытого акционерного общества «Сургутгаз» в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» расходы по уплате  государственной пошлины в сумме 6 000 руб.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный  суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд  кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа  и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что  в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа  не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного  судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок  со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом  с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья Н.Ю. Яшукова