РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-283395/23-156-2235

12 марта 2024 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2024 года

Полный текст решения изготовлен 12 марта 2024 года

Арбитражный суд в составе судьи Дьяконовой Л.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАМОБИЛЬ" (129110, 

<

...>, ЭТ. 4,ПОМ.I К.16,17, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.09.2015, ИНН: 

<

***>)

к ответчику АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИВЕР" (248025, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛУГА ГОРОД, НОВОСЛОБОДСКАЯ УЛИЦА, 27, -, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 

<

***>)

третье лицо ООО "КОРУНД ГРУЗ"

о взыскании 6 287 250 руб.

при участии:

от истца – ФИО2 по доверенности № АМ/84 от 01.01.2024 (Диплом 107704 № 0175776 от 30.06.2021)

от ответчика –  ФИО3 по доверенности № б/н от 09.01.2024 (Диплом АВС № 0649741 от 22.06.1998)

от третьего лица –  ФИО4 по доверенности № 26/02-2024 от 26.02.2024 не допущен в связи с отсутствием диплома 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАМОБИЛЬ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Акционерному обществу "СИВЕР" о взыскании 6 287 250 руб.

Третье лицо к участию в судебном заседании не допущено в связи с отсутствием диплома представителя.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик исковые требования не признал по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав доводы истца и ответчика, оценив представленные доказательства в их совокупности, считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 07.09.2022 г. между ООО «Альфамобиль» (далее – Истец, Покупатель) и АО «СИВЕР (далее – Ответчик, Продавец) заключен Договор поставки № 21571-МСК-22-АМ-К (далее – Договор), по условиям которого Продавец обязался передать в собственность Покупателя новое не находившееся ранее в эксплуатации имущество Стенд для правки рам грузовых автомобилей SIVER T (далее - Товар, Оборудование) в количестве, ассортименте, комплектации и по цене приведенным в Приложении № 1 к настоящему Договору (Спецификация), а Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара и совместно с Лизингополучателем принять Товар на условиях, установленных настоящим Договором.

В соответствии с п. 3.1. Договора, общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет 5 050 000,00 руб.

Согласно п. 3.2.1 Договора Покупатель оплачивает в качестве авансового платежа 1 515 000 рублей РФ в течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, при условии получения авансового платежа от Лизингополучателя по договору лизинга.

26.09.2022 платежным поручением № 58352 ООО «Альфамобиль» оплатило авансовый платеж в размере 1 515 000 руб.

Пунктом 4.1. Договора стороны установили, что Поставщик подготовит к поставке (передаче) Товар и уведомит Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее 55 рабочих дней с момента получения авансового платежа, указанного в п. 3.2.1. настоящего Договора. 

17.11.2022 в адрес ООО «Альфамобиль» поступило письмо о готовности товара к передаче Покупателю в месте поставки, указанном в Договоре поставки.

Согласно п. 3.2.2 Договора 3 535 000 руб. Покупатель оплачивает в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления от Поставщика о готовности Товара к отгрузке.

17.11.2022 платежным поручением № 74847 ООО «Альфамобиль» оплатило оставшуюся сумму Договора в размере 3 535 000 руб.

Поставщик обязан передать Товар не позднее 10 рабочих дней с даты получения авансового платежа, указанного в п.3.2.2. настоящего Договора. Место поставки Товара: Московская обл. Одинцовский р-н, городское поселение Одинцово, 

<

...> (далее – Склад Лизингополучателя). Доставка Товара до Склада Лизингополучателя осуществляется силами и за счет средств Поставщика.  Грузополучателем Товара является: ООО «Альфамобиль», местонахождение: 129110, Москва г, ФИО5 ул, дом № 46, строение 2, эт. 4, помещение I, комната 16,17.  Грузоотправителем Товара является: АО «СИВЕР», местонахождение: 248025, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, Г. КАЛУГА, УЛ. НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д.27

Согласно исковому заявлению, поставка товара в срок до 01.12.2022 не произведена, товар Покупателю не передан, право собственности на товар у Покупателя не возникло.

17.05.2023 в адрес ООО «Альфамобиль» поступило письмо, согласно которому Товар по договору поставки 11.11.2022 был передан Лизингополучателю ООО «КОРУНД ГРУЗ» без присутствия Лизингодателя. 

Согласно п. 4.2. Договора Поставщик уведомляет Покупателя и Лизингополучателя о дате поставки (передачи) Товара не менее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты поставки (передачи). Приемка Товара осуществляется уполномоченными представителями Поставщика, Покупателя и Лизингополучателя в день, указанный в уведомлении Поставщика о дате поставки (передачи) Товара. Приемка Товара оформляется подписанием трехстороннего акта приема-передачи по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «Акт приема-передачи»). Стороны договорились, что датой поставки считается дата подписания Акта приема-передачи.

В силу п. 4.7. Договора Поставщик считается полностью исполнившим свои обязательства по поставке Товара, а Товар считается принятым Покупателем и/или Лизингополучателем после подписания Сторонами Акта приемки-передачи, и передачи иных документов и принадлежностей, относящихся к Товару.

В соответствии с п. 7.1. Договора право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Акта приема-передачи. 

Согласно исковому заявлению, 11.11.2022 в согласованном сторонами месте поставки представителя Покупателя не было, товар Покупатель не принимал, акт приема-передачи не подписывал. Лизингополучатель не является надлежащим лицом, уполномоченным Покупателем на получение Товара и подписание за Покупателя Акта приема-передачи. 

Согласно п. 5.3. Договора, в случае просрочки в поставке Имущества на срок более чем 20 календарных дней превышающий срок поставки, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата всех уплаченных по настоящему Договору денежных средств. Возврат Поставщиком указанных денежных средств осуществляется в безналичном порядке путем их перечисления на расчетный счет Покупателя, указанный в разделе 13 Договора, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

В силу абз.3 п. 4.8 Договора в случае, если указанные в настоящем пункте документы (любой из документов) на Товар любо его любую единицу не будут переданы Поставщиком Покупателю и/или Лизингополучателю (Покупателю – УПД, счет-фактура, Лизингополучателю – инструкция по эксплуатации, гарантийные документы), Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке полностью либо в части соответствующей единицы Товара и потребовать возврата всех либо соответствующей части уплаченных Поставщику по настоящему Договору денежных средств либо соответствующего уменьшения Цены Договора. Возврат Покупателю денежных средств осуществляется Поставщиком не позднее 5 рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

Уведомлением ИСХ-6609-АМ от 08.08.2023 ООО «Альфамобиль» отказался от исполнения Договора поставки в одностороннем порядке и потребовал осуществить возврат суммы аванса в размере 5 050 000 руб., уплаченного по Договору, а также оплатить начисленные пени в размере 1 237 250 руб., которое оставлено ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд руководствовался следующим.

В соответствии со ст. 309 ГК, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Судом установлено, что 07.09.2022 года между ООО "АЛЬФАМОБИЛЬ" (Покупатель), АО "СИВЕР" (Поставщик) и ООО "КОРУНД ГРУЗ" (Лизингополучатель) заключен трехсторонний договор поставки № 21571-МСК-22-АМ-К, в соответствии с которым Поставщик обязался изготовить и поставить Стенд для правки рам грузовых автомобилей SIVER T, в количестве 1 шт. (далее Товар») для Лизингополучателя ООО «КОРУНД ГРУЗ», а Покупатель обязался оплатить  Товар Поставщику в рамках данного договора поставки и на условиях лизингового договора с  ООО «КОРУНД ГРУЗ».

В соответствии с  пунктом 3.1. Договора поставки  общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет 5 050 000 руб., которая включает в себя все расходы Поставщика до момента передачи Товара, все таможенные сборы, пошлины и налоги, в т.ч. стоимость доставки Товара до места поставки (передачи), указанного в пункте 4.1 настоящего Договора, а именно:  Московская обл. Одинцовский р-н, городское поселение Одинцово, 

<

...> (далее – Склад Лизингополучателя).

Согласно пункту п. 3.2.1 Покупатель оплачивает в качестве авансового платежа 1 515 000 руб. в течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, при условии получения авансового платежа от Лизингополучателя по договору лизинга.

26.09.2022 года авансовый платёж был получен ответчиком.

Согласно п. 4.1. Поставщик готовит к поставке (передаче) Товар и уведомляет Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее 55 рабочих дней с момента получения авансового платежа, указанного в п. 3.2.1. настоящего Договора.

08.11.2022 года исх. 125 ответчик сообщил истцу о готовности груза к отправке и о соответствии его условиям договора поставки от 07.09.2022 года.

Из переписки по электронной почте коммерческого директора АО «Сивер» О.А. Уретя и специалиста Альфа-лизинга, Москва, К.Э. Ковзан  следует, что 08 ноября 2022 года ответчик запросил у истца дату передачи оборудования. Ковзан сообщила, что  10 ноября груз можно передавать.

10 ноября 2022 г. АО «Сивер» подписал заявку на перевозку груза, доставка запланирована на 11.11.2022, о чем были информированы истец и лизингополучатель   ООО «КОРУНД ГРУЗ».  Груз весом 8,5 тонн был доставлен на площадку передачи оборудования (склад лизингополучателя) согласно условиям договора 11.11.2022 г., лизингополучатель принял груз и подписал товарно-транспортную накладную № 369 от 11.11.2022 г.

Истец не явился на передачу Товара, как следует из переписки К.Э. Ковзан от 11.11.2022 года, по «причине необновленных документов».

17 ноября специалист истца направила повторно форму уведомления о готовности Товара к передаче с датой от 17.11.22, и сообщила, что передача назначена на 18.11.2022 г. в 12.00.

В силу п. 3.2.2. договора оставшиеся 3 535 000 руб. Покупатель оплачивает в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления от Поставщика о готовности Товара к отгрузке.

17.11.2022 г. был получен окончательный платеж от ООО «Альфамобиль» в размере 3 535 000 руб.,  в соответствии с п. 3.2.2. Договора.

Поставщик обязан передать Товар не позднее 10 рабочих дней с даты получения  платежа, указанного в п.3.2.2. настоящего Договора. Место поставки Товара: Московская обл. Одинцовский р-н, городское поселение Одинцово, 

<

...> (далее – «Склад Лизингополучателя»). Доставка Товара до Склада Лизингополучателя осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

18 ноября 2022 г. сотрудник ответчика по  доверенности ФИО6 прибыл в место передачи товара, представитель Альфамобиль не явились, акт передачи был подписан АО «Сивер» ( по доверенности ФИО6) и лизингополучателем ООО «Корунд груз» ( по доверенности  ФИО4).

В судебном заседании в порядке ст. 88 АПК РФ был допрошен свидетель ФИО4, который пояснил, что поставка товара произведена в полном объеме.

Ввиду того, что у ООО «Альфамобиль»  отсутствовала возможность подписать Акт передачи товара, поставленного Поставщиком согласно условиям договора,  24 ноября 2022 года между  ООО «Альфамобиль»,  АО «Сивер» и ООО«КОРУНД ГРУЗ» было подписано дополнительное соглашение № 1 от 23.11. 2022 к договору поставки , в котором добавлен пункт 13.6 о возможности обмена документами с помощью защищенного электронного документооборота (далее ЭДО).

29 ноября 2022 года  в адрес ООО «Альфамобиль» ответчик направил в ДИАДОК - УПД (Счет-фактура) № 369 от 18.11.2022 года  для подписания, протокол передачи и доставки УПД.

УПД № 369 от 18.11.2022 года ООО «Альфамобиль» не подписал.

Судом установлено, что Истец был надлежащим образом уведомлен о помещении Товара на склад Лизингополучателя в соответствии с условиями договора поставки  и принятии Товара Лизингополучателем, в интересах которого осуществлялась поставка товара.

В силу п. 1.2 договора поставки  Лизингополучатель выступает по настоящему Договору в отношениях с Поставщиком на стороне Покупателя, на него распространяются все права и обязанности Покупателя, предусмотренные настоящим Договором, за исключением права собственности на Товар, права на расторжение, изменение условий или отказ от исполнения настоящего Договора, обязательств по оплате Товара, и права требовать возврата уплаченных денежных средств. Все претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности, сроков поставки Товара Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно Поставщику. В перечне ограничений прав Лизингополучателя отсутствует запрет на получение Товара от поставщика в отсутствии покупателя.

В силу п. 4.5. Договора в момент поставки (передачи) Товара Лизингополучатель обязан проверить количество и комплектацию Товара и обо всех недостатках указать в Акте приема-передачи.

Согласно п.4.7. договора поставщик считается полностью исполнившим свои обязательства по поставке Товара, а Товар считается принятым Покупателем и/или Лизингополучателем после подписания Сторонами Акта приемки-передачи, и передачи иных документов и принадлежностей, относящихся к Товару.

Из указанных положений Договора поставки следует, что ответчик вправе был передать Товар и его принадлежности Лизингополучателю.

Кроме того, ввиду отсутствия представителя истца при передаче Товара на площадке Лизингополучателя 11.11.2022 и 18.11.2022 г. в адрес Истца направлены, УПД (Счет-фактура) № 369 от 18.11.2022 года  по ЭДО 29.11.2022 года в соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору поставки от 23 ноября 2022 года , который истец обязан был рассмотреть и подписать в течение 5 рабочих дней в силу п 4.8.  договора поставки либо направить мотивированный отказ от его подписания.

В указанных действиях истца судом усматриваются признаки злоупотребления правом, что в силу норм статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

При указанных обстоятельствах, исковые требования не подлежат удовлетворению.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 10, 12, 309-310, 330, 506, 516 ГК РФ, ст. 4, 9, 65-68, 71, 88, 106, 110, 167-171, 176, 180 -181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Решение направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По ходатайству копии решения на бумажном носителе могут быть направлены в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

 

Судья:

Л.С. Дьяконова