Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980 

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-7028/2024

07 октября 2024 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Артамоновой Л.И. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу "ЯкутАгроПромпроект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 447 360 рублей по договору подряда от 20.12.2021 № П-13, в том числе основной долг в размере 335 806 руб., неустойка в размере 111 554 руб. за период с 24.01.2022 по 14.06.2024, 

без вызова сторон.

УСТАНОВИЛ:

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, в котором сослался на положения постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами", представлен контррасчет пени в размере 88 545,45 руб. за период с 26.01.2022 по 31.03.2022, с 01.10.2022 по 14.06.2024. 

Представленный отзыв приобщен судом к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Довод ответчика о применении положений постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" признан судом обоснованным, однако представленный ответчиком контррасчет пени, признан судом неверным.

При таких обстоятельствах судом произведен самостоятельный расчет пени с учетом п. 3.3, 4.2.3 договора, а также постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497.

 

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

335 806,00

25.01.2022

Новая задолженность на 335 806,00 руб.

335 806,00

25.01.2022

13.02.2022

20

8.5

335 806,00 ? 20 ? 1/300 ?8.5%

1 902,90 р.

335 806,00

14.02.2022

27.02.2022

14

9.5

335 806,00 ? 14 ? 1/300 ? 9.5%

1 488,74 р.

335 806,00

28.02.2022

31.03.2022

32

20

335 806,00 ? 32 ? 1/300 ? 20%

7 163,86 р.

Сумма неустойки: 10 555,50 руб.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

335 806,00

02.10.2022

23.07.2023

295

7.5

335 806,00 ? 295 ? 1/300 ?7.5%

24 765,69 р.

335 806,00

24.07.2023

14.08.2023

22

8.5

335 806,00 ? 22 ? 1/300 ? 8.5%

2 093,19 р.

335 806,00

15.08.2023

17.09.2023

34

12

335 806,00 ? 34 ? 1/300 ? 12%

4 566,96 р.

335 806,00

18.09.2023

29.10.2023

42

13

335 806,00 ? 42 ? 1/300 ? 13%

6 111,67 р.

335 806,00

30.10.2023

17.12.2023

49

15

335 806,00 ? 49 ? 1/300 ? 15%

8 227,25 р.

335 806,00

18.12.2023

14.06.2024

180

16

335 806,00 ? 180 ? 1/300 ? 16%

32 237,38 р.

Сумма неустойки: 78 002,14 руб.

 

Таким образом,  исковые требования подлежат частичному удовлетворению в сумме 424 363,64 руб., в том числе 335 806 руб. основного долга по договору подряда от 20.12.2021 № П-13, 88 557,64 руб. пени по п. 4.2.3 договора за период с 25.01.2022 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 14.06.2024. 

В  соответствии  со   статьей   101   АПК РФ   судебные   расходы   состоят    из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Судебные расходы подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу www.kad.arbitr.ru. 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями  110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с  акционерного общества "ЯкутАгроПромпроект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 424 363,64 руб., в том числе 335 806 руб. основного долга по договору подряда от 20.12.2021 № П-13, 88 557,64 руб. пени по п. 4.2.3 договора за период с 25.01.2022 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 14.06.2024, а также судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 11 333 рубля. 

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

 

Судья

Артамонова Л. И.