Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-4293/2019

г. Ставрополь

22 декабря 2020 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чапуговой В.С., рассмотрел в заседании суда исковое заявление 

министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН  

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Инженер», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, 

третье лицо: государственное казенное учреждение Ставропольского края «Управление  капитального строительства», г. Ставрополь,  

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 3 393 325, 23 руб., 

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО1 по доверенности от  09.01.2020 № 9, представителя ответчика ФИО2 от 05.12.2018 № 16,  

в отсутствие представителя третьего лица. 

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворить.  Ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки оставить без удовлетворения.  

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инженер», г. Ставрополь, ОГРН  

<

***>, в пользу министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г.  Ставрополь, ОГРН 

<

***>, неустойку в размере 1 475 420, 14 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инженер», г. Ставрополь, ОГРН  

<

***>, государственную пошлину в размере 22 569, 19 руб. в доход федерального  бюджета.  

В части взыскания неустойки в размере 758 316, 33 руб. отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству  взыскателя.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.А. Ващенко