АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-3980/2024

город Саранск

25 июля 2024 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А.  при ведении протокола судебного заседания секретарем Петрушковой К.Н.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску 

Государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог  Республики Мордовия"  

к обществу с ограниченной ответственностью "Современные технологии  дорожного строительства"  

о взыскании 142258руб. 74коп. неустойки, 

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Современные  технологии дорожного строительства" к Государственному казенному  учреждению "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия"  

об обязании произвести списание начисленной неустойки, при участии в заседании: от Учреждения: не явились, от Общества: ФИО1, по доверенности от 27.11.2023, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

1. В удовлетворении первоначального иска отказать. 2. Встречный иск оставить без рассмотрения. 

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью "Современные  технологии дорожного строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) из федерального бюджета уплаченную платежным поручением   № 354 от 28.05.2024 государственную пошлину в сумме 6000руб.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.А. Кшняйкин