АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-1528/2020

14 сентября 2020 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ковлаковой И.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1  рассмотрел материалы дела по исковому заявлению Общества с ограниченной  ответственностью «Баумикс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к Обществу с  ограниченной ответственностью «Мостовые строительные инновации»  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании, при участии: 

от истца – ФИО2, доверенность от 01.06.2020 № 13/20, диплом от 30.06.2016   № 311216-145, представитель;  

от ответчика – не явились. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Баумикс»  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мостовые строительные  инновации» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Баумикс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в  размере 225 350,00 руб., договорную неустойку за период с 09.04.2019 по 20.09.2019 в  размере 155 802,75 руб., неустойку за период с 21.09.2019 по 14.09.2020 в размере  405 630,00 руб., а также судебные расходы, связанные с уплатой государственной  пошлины в размере 10 623,00 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мостовые строительные  инновации» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Баумикс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку,  

подлежащую начислению исходя из размера 0,5% от суммы основного долга в размере  225 350,00 руб. с 15.09.2020 по день фактического исполнения обязательства.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объёме).  

Судья И.Н. Ковлакова