Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А12-23151/2017

23 августа 2017 года

город Волгоград

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Лобенко Е.А., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Марковской А.В., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317344300021420, ИНН 

<

***>) к Муниципальному казенному  предприятию «Дорожное ремонтно-строительное управление № 1» (400057, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с участием в деле третьего лица,  не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Общества с  ограниченной ответственностью «Созвездие плюс» (400059, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, доверенность от 26.06.2017г., от ответчика – не явился, извещен, от третьего лица – не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования принять к рассмотрению.  

Взыскать с Муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно- строительное управление № 1» (400057, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ОГРНИП 317344300021420, ИНН 

<

***>)  неустойку в размере 602 311,28 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере  

15 000 руб. 

В удовлетворении требования в части взыскания расходов на оплату услуг  представителя в остальной части отказать.  

Взыскать с Муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно- строительное управление № 1» (400057, г. Волгоград, ул. Песчаная, 2Б, ОГРН  1023402983515, ИНН 3443047028) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 15 046 руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Полный текст решения будет изготовлен в течение 5 рабочих дней и направлен сторонам  по почте.  

Судья Е.А. Лобенко