31_3032455 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Томск Дело № А67- 6054/2023 12.02.2024 Арбитражный суд Томской области в составе судьи Соколова Д. А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, помощником судьи М. А. Власкиной  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления  капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН  

<

***>, ОГРНИП 311463232100012)  

о взыскании 247 466,02 руб., 

и встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 311463232100012) к Управлению капитального  строительства Администрации ЗАТО Северск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 305 313 руб., 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:  «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>),  

при участии в заседании: От истца – ФИО3, по доверенности от 09.01.2023; От ответчика – ФИО4, по доверенности от 09.01.2024(онлайн); От 3-го лица – не явился (извещен); 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении искового заявления Управления капитального строительства  Администрации ЗАТО Северск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному  предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП  311463232100012) о взыскании 247 466,02 руб. неустойки за просрочку исполнения  обязательств по муниципальному контракту № 0165300009023000025_222524 от 03.03.2023  отказать.  

 Взыскать с Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя  ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 311463232100012) 305 313 руб., 9  106 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, 45 000 руб. в возмещение  расходов на оплату экспертизы, а всего: 357 419 руб.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления  решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Томской области.  

 Судья Д.А. Соколов