Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-19766/2021

25 июня 2021 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,    

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИЗОЛ ПГС" (197046, 

<

...>, литер А, помещение 102-Н, ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДИРЕКТИВА ГРУПП" (191002, 

<

...>, литер А, помещение 4Н, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности орт 01.02.2020; 

- от ответчика: не явился (извещен);

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИЗОЛ ПГС" (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДИРЕКТИВА ГРУПП" (далее – Компания) о взыскании 1796947,38 руб. задолженности и 179694,74 руб. неустойки за период с 21.05.2020 по 25.01.2021 по договору подряда от 15.12.2019 № RU9420032_СП1 (далее – Договор).

Представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием к рассмотрению дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, между Обществом (субподрядчиком) и Компанией (подрядчиком) заключен Договор, по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить своими и привлеченными силами комплекс работ по устройству гидроизоляции (далее – работы) на объекте 0196-72-2 «ЖК ИНКЕРИ» по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок Гуммолосары, участок 72-2, корпуса 8,9 (объект) и сдать результат выполненных работ подрядчику, а подрядчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную настоящим Договором цену. 

В соответствии с п. 2.1. Договора общая стоимость работ по Договору является твердой и изменению не подлежит, определяется стоимости на основании расчета договорной цены (приложение № 1 к Договору) и составляет сумму в размере 2215120,82 руб.

Согласно п. 3.1. Договора сроки выполнения работ по Договору:

по п. 3.1.1. Договора срок начала работ – 15.12.2019; 

в силу  п. 3.1.2. Договора срок окончания работ – 31.03.2020.

В соответствии с п. 11.1.2. Договора подрядчик в течение 10 рабочих дней с момента получения от субподрядчика пакета необходимой документации, обязан провести проверку выполненных работ по их объему и качеству, проверить правильность оформления документации, а также достоверность указанных в ней сведений, и при отсутствии претензий к выполненным работам – подписать документацию о приемке работ и направить один надлежаще оформленный экземпляр субподрядчику. 

В силу п. 1.3.5.1 Договора в случае если подрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные в настоящем договоре, субподрядчик вправе требовать от подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задержанного/просроченного платежа. 

Подрядчик выполнил и сдал заказчику, а заказчик принял выполненные подрядчиком работы по Договору стоимостью 2046947,38 руб. согласно акту о приемке выполненных работ от 31.03.2020 № 1, справке о стоимости выполненных работ и затрат. 

Заказчик не оплатил работы стоимостью 1796947,38 руб.

Общество направило Компании претензию от 26.01.2021 с требованием оплаты задолженности.

Отказ Компании удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения Общества в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факт выполнения работ стоимостью 2046947,38 руб. подтверждается актом о приемке выполненных работ от 31.03.2020 № 1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными представителем Компании без возражений. 

От ответчика в материалы дела отзыв на исковое заявление, иные документы, ходатайства не поступили. 

На основании изложенного, суд удовлетворяет требование о взыскании 1796947,38 руб. задолженности в полном объеме.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец заявил требование о взыскании 179694,74 руб. неустойки за период с 21.05.2020 по 25.01.2021.

Проверив расчет неустойки, суд признает его верным.

Суд удовлетворяет требование о взыскании 179694,74 руб. неустойки в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДИРЕКТИВА ГРУПП" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГЕОИЗОЛ ПГС" 1796947,38 руб. задолженности, 179694,74 руб. неустойки, 32766 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Косенко Т.А.