Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 г.Пермь  

21.07.2025 № А50-6902/2024 

по первоначальному исковому заявлению Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда, неустойки,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

и некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»  

о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 780 212 руб. 98 коп.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Встречные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 2 745 006 руб. 55 коп.  

Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку за нарушение срока направления актов плательщику в размере 1 247 756 руб. 51 коп., судебные расходы на уплату государственной пошлины по иску в размере 40 231 руб., судебные расходы на оплату судебной экспертизы в размере 145 000 руб.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

В результате процессуального зачета удовлетворенных требований взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) денежные средства в размере 652 774 руб. 53 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску в размере 4 881 руб., государственную пошлину по встречному иску в размере 3 117 руб.  

Решение может быть обжаловано порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья М.М. Лаптева