9_6374689  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-55009/2017

г. Москва

23 октября 2017 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-55009/2017 по иску  Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, 142702 

<

...>) к Обществу с ограниченной  ответственностью «Концептпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  111123 

<

...>, этаж1) о взыскании 1863536  руб. 73 коп. неустойки по договору подряда на выполнение комплекса проектно- изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ № 196/15-ДКС  от 29.05.2015,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Концептпроект»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 111123 

<

...>, этаж1) в пользу Акционерного общества «Московская областная  энергосетевая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 142702  

<

...>)  1200000 (один миллион двести тысяч) руб. 00 коп. неустойки по договору подряда  на выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и  пусконаладочных работ № 196/15-ДКС от 29.05.2015, а также 31635 (тридцать одна  тысяча шестьсот тридцать пять) руб. 00 коп. расходов по оплате государственной  пошлины по иску.  

В удовлетворении остальной части исковых требования отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия если не подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин