18/2019-36611(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-8409/2018

город Саранск

15 июля 2019 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

индивидуального предпринимателя Маргаряна Севака Аршавировича  (ОГРНИП 317132600012379, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный  участок № 8" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 118500 руб. задолженности и понесенные судебные расходы,  

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажный участок № 8"  

к индивидуальному предпринимателю Маргаряну Севаку Аршавировичу  о взыскании 118300 руб. неустойки и понесенные судебные расходы,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне  ответчика: акционерное общество «Проектный институт  «Мордовагропромпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество  с ограниченной ответственностью «Гарант-Мордовия» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>), публичное акционерное общество Страховая Компания  «Росгосстрах» филиал в Республике Мордовия (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>), акционерное общество «Инфо-Телеком» (ИНН 

<

***>,  ОГРН Ю46300472701), общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальщик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), индивидуальный  предприниматель ФИО2 (ОГРНПИ 309132429300035,  ИНН 

<

***>),  

при участии  

от истца: ФИО3, лично, ФИО4, представителя по  доверенности № 1 от 28.11.2018,  

от ответчика: ФИО5, представителя по доверенности № 01 от  01.10.2018,  

от третьих лиц: ФИО6, представителя АО «Проектный институт  «Мордовагропромпроект» по доверенности от 10.01.2019, представителя ООО  «Коммунальщик» по доверенности от 21.09.2018,  

руководствуясь статьями 49, 110, 132, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

первоначальные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажный участок № 8" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Саранск  Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица  09.12.2008) в пользу индивидуального предпринимателя Маргаряна Севака  Аршавировича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – с.Мецаван  Калининский район Армянской ССР, ОГРНИП 317132600012379, ИНН  

<

***>, г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрирован в качестве  индивидуального предпринимателя 26.05.2017) задолженность в сумме 98504  рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 985  рублей 04 копеек, судебные расходы по оплате экспертных услуг в сумме 34810  рублей и государственной пошлины в сумме 4183 рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Возвратить индивидуальному предпринимателю Маргаряну Севаку  Аршавировичу (ИНН 

<

***>, г.Саранск Республика Мордовия) из  федерального бюджета 372 рубля государственной пошлины, уплаченной по  чек-ордеру Мордовия ВВБ № 8589 филиал № 43 операция: 300 от 26.09.2018.  Справку на возврат госпошлины выдать.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать индивидуального предпринимателя Маргаряна Севака  Аршавировича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – с.Мецаван  Калининский район Армянской ССР, ОГРНИП 317132600012379, ИНН  

<

***>, г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрирован в качестве  индивидуального предпринимателя 26.05.2017) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный участок № 8" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Саранск Республика Мордовия,  зарегистрировано в качестве юридического лица 09.12.2008) неустойку в сумме  414 рублей 96 копеек и судебные расходы по уплате государственной пошлины  в сумме 511 рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Произвести зачет первоначальных и встречных требований. 

В результате зачета первоначальных и встречных требований взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный участок   № 8" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Саранск Республика  Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 09.12.2008) в  пользу индивидуального предпринимателя Маргаряна Севака Аршавировича  (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – с.Мецаван Калининский район  Армянской ССР, ОГРНИП 317132600012379, ИНН 

<

***>, г.Саранск  Республика Мордовия, зарегистрирован в качестве индивидуального  предпринимателя 26.05.2017) задолженность в сумме 98504 рублей, проценты  за пользование чужими денежными средствами в сумме 570 рублей 08 копеек,  судебные расходы по оплате экспертных услуг в сумме 34810 рублей и  государственной пошлины в сумме 3672 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Л. Никишина Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2019 10:54:58

Кому выдана Никишина Татьяна Леонидовна