1109_132749  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А84-4701/19

16 июля 2020 года

город Севастополь

 

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи  

Смолякова А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального  

строительства», ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, г. Севастополь 

к Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-Прогресс»,  

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва, о взыскании неустойки, и встречному иску о взыскании задолженности, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить в части.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-Прогресс»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва, в пользу Государственного  бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...> 000 рублей штрафа.  В удовлетворении иска в остальной части отказать.  

Встречный иск удовлетворить полностью. 

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального  строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Севастополь, в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-Прогресс», ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, Москва, 8 931 585 рублей 29 копеек основного долга; 364 493 рубля  12 копеек пени за период с 02.12.2019 по 16.07.2020; пеню, начисленную на сумму  

основного долга в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации, действующей на дату фактического погашения долга, за каждый день  просрочки за период с 17.07.2020 по дату фактического погашения долга;  67 943 рубля расходов на уплату государственной пошлины.  

В результате зачёта встречных однородных требований по первоначальному  и встречному искам взыскать с Государственного бюджетного учреждения «Дирекция  капитального строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Севастополь,  в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-Прогресс»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва, денежную сумму в размере  9 359 021,41 руб. и пеню, начисленную на сумму основного долга (8 931 585 рублей  29 копеек) в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации, действующей на дату фактического погашения долга, за каждый день  просрочки за период с 17.07.2020 по дату фактического погашения долга.  

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального  строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Севастополь, в доход  федерального бюджета 47 624 рублей государственной пошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-Прогресс»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва, в доход федерального бюджета 2 000  рублей государственной пошлины.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через  Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Судья А.Ю. Смоляков