АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А27-13447/2022

город Кемерово

11 января 2023 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Куликовой Т.Н, при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Гутовой И.В., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению некоммерческой организации "Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", г. Кемерово, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>  

к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", г. Кемерово, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>  

о взыскании 536 915 руб. 66 коп. неустойки за период с 16.10.2021 по 31.03.2022, далее до  момента фактического исполнения обязательства,  

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", г.  Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> в пользу некоммерческой  организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", г.  Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>: 682778,02 руб. неустойки по  состоянию на 11.01.2023, с начислением неустойки, начиная с 12.01.2023 в размере  1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 4 399 561,02 руб., до момента  фактического исполнения обязательства по выполнению работ, а также 2 000 руб.  расходов по оплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", г.  Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> в доход федерального бюджета  14656 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья Т.Н. Куликова