30/2024-7073(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-17713/2023

г. Оренбург

16 января 2024 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Вернигоровой О.А., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Кустовой Е.В., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

 общества с ограниченной ответственностью "Строй Трест-НК",  Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ОГРН  1121651000283, ИНН 1651065218,   к обществу с ограниченной ответственностью Строительная  компания "Ресурс", Оренбургская область, г. Орск, ОГРН  1185658011824, ИНН 5614081900,   о взыскании неустойки (пени) по договору субподряда № 06/20 от  03.02.2020 г. в размере 14 423 366 руб. 50 коп., судебных расходов на  оплату государственной пошлины за рассмотрение дела в размере 95  117 руб.  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "Строй Трест-НК" удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания "Ресурс" в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Строй Трест-НК" неустойку (пени) по договору  субподряда № 06/20 от 03.02.2020 г. в размере 500 000 руб., судебные  расходы на оплату государственной пошлины за рассмотрение дела в  размере 95 117 руб. В удовлетворении остальной части требований  отказать.  

 Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке,  установленном статьями 319, 320 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме)  через Арбитражный суд Оренбургской области.   Судебные акты, выполненные в форме электронного документа,  направляются лицам, участвующим в деле, посредством их  размещения на официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее  следующего дня после дня их принятия.  

 По ходатайству указанных лиц копии судебных актов на  бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со  дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

 Судья О.А. Вернигорова