АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Дело № А27-15355/2025 

Р Е Ш Е Н И Е  

именем Российской Федерации 

(резолютивная часть) 

6 октября 2025 г. г. Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе 

судьи арбитражного суда Ерохина Я.Н., при ведении протокола судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании с участием представителей 

от администрации Анжеро-Судженского городского округа по доверенности от 20.10.2023 ФИО2  

от ООО «Специализированный застройщик «Стройград» по доверенности от 01.05.2024 ФИО3  

дело по иску администрации Анжеро-Судженского городского округа (ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройград» (ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки 

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройград» (ИНН 

<

***>)  

к администрации Анжеро-Судженского городского округа (ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки  

Руководствуясь статьями 110, 167–171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройград» (ИНН 

<

***>) в пользу администрации Анжеро- Судженского городского округа (ИНН 

<

***>) 4 774 379,23 руб. неустойки.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройград» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 168 139 руб. государственной пошлины.  

 Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области, принявший решение в первой инстанции.  

Судья Я.Н. Ерохин