АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А24-1295/2023

г. Петропавловск-Камчатский

01 июня 2023 года

Решение в виде резолютивной части принято 24 мая 2023 года.

Мотивированное решение изготовлено 01 июня 2023 года.

 

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи О.Н. Бляхер, рассмотрев в порядке упрощенного производства дело 

по иску

публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 683000, Россия, 

<

...> д. 10)

к 

акционерному обществу «Тепло Земли» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 684035, Камчатский край, м.р-н Елизовский, с.п.  Паратунское,  

<

...> зд. 2)

о взыскании 20 075,97 руб. долга по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.10.2017 № ОТП-17-00750. 

 

установил:

публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (далее – истец, ПАО «Камчатскэнерго») обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Тепло Земли» (далее – ответчик, АО «Тепло Земли») о взыскании 20 075,97 руб. долга по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.10.2017 № ОТП-17-00750.

Требования истца заявлены со ссылками на статьи 309, 310, 421, 424, 442, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) и мотивированы наличием на стороне ответчика задолженности за выполненные работы по названному договору в связи с повышением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20%.

  Определением суда от 29.03.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее  – АПК РФ).

19.04.2023 от ответчика в суд поступил отзыв на иск, в котором ответчик иск не признал, ссылался на то, что договор технологического присоединения к электрическим сетям от 10.10.2017 № ОТП-17-00750 между истцом и ответчиком заключен во исполнение договора о подключении (технологическом присоединении) водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения № 000000003501160080002/118/16/с от 03.11.2016, заключенного между АО «Тепло Земли» и АО «Корпорация развития Дальнего востока», в стоимость которого включена стоимость услуг по договору с истцом. Поскольку АО «Корпорация развития Дальнего востока» письмом от 17.01.2019 № 0001-316 отказало АО «Тепло Земли» во внесении изменений в договор № 000000003501160080002/118/16/с от 03.11.2016 в части уточнения цены услуг в с вязи с повышением ставки НДС на 2 % с 01.01.2019, ответчик ссылался на отсутствие возможности превысить лимит бюджетных обязательств при расчетах по договору договор № 000000003501160080002/118/16/с от 03.11.2016.

Кроме того, ответчик полагает, что поскольку изменение цены договора должно осуществляться только по соглашению сторон, а соглашение об увеличении цены между сторонами не подписано, оплата технологического присоединения произведена АО «Тепло Земли» при окончательном расчете в соответствии с условиями договора от 10.10.2017 № ОТП-17-00750. Риски, связанные с исполнением договора в связи с изменением ставки НДС являются коммерческими рисками ПАО «Камчатскэнерго» как сетевой организации.

10.05.2023 от истца в суд поступили возражения на отзыв ответчика, в которых истец, в том числе,  указал на неотносимость правоотношений АО «Корпорация развития Дальнего востока» и АО «Тепло Земли» в рамках договора № 000000003501160080002/118/16/с от 03.11.2016 к правоотношениям сторон в рамках договора от 10.10.2017 № ОТП-17-00750. Настаивал на том, что размер платы по договору от 10.10.2017 № ОТП-17-00750 не изменялся, а изменения произошли в рамках законодательства о налогообложении в размере ставки НДС с 18% до 20 %. Поскольку услуги по договору оказаны ответчику в 2022 году, полагал правомерным предъявление ответчику ставки НДС в размере 20%, повышение которой произошло с 01.01.2019.

Решением суда в виде резолютивной части от 24.05.2023 иск удовлетворен. 

Мотивированное решение суда составляется в порядке статьи 229 АПК РФ в связи с поступившими заявлениями сторон об изготовлении мотивированного решения по делу.

Исследовав материалы дела, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 10.10.2017 ПАО «Камчатскэнерго» (сетевая организация) и АО «Тепло Земли» (заявитель) подписали договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация обязуется оказать услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение): «ВРУ-0,4 кВ», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношении с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 40 кВт; категория надежности: 2; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: нет. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: «КНС от ТРК «Паратунка»», расположенного по адресу: с. Паратунка (пункт 1.2 договора).

Согласно пункту 1.3 договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия).

Технические условия в соответствии с пунктом 1.4 договора являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения договора.

В пункте 1.5 договора установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев и исчисляется со дня предоставления заявителем документов, подтверждающих право владения заявителя земельного участка, на котором планируется размещение объекта, указанного в пункте 1.1. В случае непредставления заявителем в течение 3 дней со дня заключения договора документов, подтверждающих право собственности или иное предусмотренное законом основание на земельный участок, на котором будет располагаться присоединяемый объект заявителя, период исчисления сроков выполнения сетевой организацией своих обязательств увеличивается на период с даты заключения договора до даты представления необходимых документов.

В соответствии с пунктом 3.1 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением РСТиЦ Камчатского края Постановление от 16.12.2016 № 412 в размере 1 184 482,43 руб., в том числе НДС – 180 683,76 руб. 

Перечень мероприятий, которые обязаны выполнить стороны по договору, указан в технических условиях № 04-17-432 от 10.10.2017 (приложение к договору).

Дополнительным соглашением № 2 от 25.10.2018 к договору изменён порядок оплаты по договору, установленный в пункте 3.2 договора. Согласно пункту 3.2 договора в новой редакции внесение  платы  за технологическое  присоединение  осуществляется  заявителем в следующем порядке: 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора; 55 процентов платы за технологическое присоединение вносятся до 30.12.2018.

Дополнительным соглашением № 5 от 10.06.2020 к договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлён до 30.12.2020. Технические условия № 04-17-432 от 10.10.2017 также продлены до 30.12.2020.

Дополнительным соглашением № 6 от 01.01.2021 срок действия технических условий продлён до 30.11.2021.

21.03.2022 сторонами подписан акт о выполнении технических условий № ОТП-17-00750.

05.04.2022 стороны подписали акт об осуществлении технологического присоединения № ОТП-17-00750, согласно пункту 1 которого сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимаюгцих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от 11.10.2017 № ОТП-17-00750 в полном объеме на сумму 1 204 558,40 руб., в том числе НДС 200 759,73 руб. Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от 11.10.2017 № 04-17-432.

В соответствии с пунктом 9 акта от 05.04.2022 стороны подтвердили, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами, заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет.

Плата за технологическое присоединение по договору внесена ответчиком платежным поручением от 26.03.2018 № 7 на сумму 533 017,09 руб. (аванс) и платежным поручением от 18.08.2022 № 2162 на сумму 651 465,34 руб. (оплата по счету) в общей сумме 1 184 482,43 руб., то есть, в сумме, включая НДС 18 % (180 683,76 руб.).

Платеж в виде разницы между размером платы за технологическое присоединение, определенным в договоре, и размером платы с учетом увеличенной ставки НДС 20 %, который по расчету истца составил 20 075,97 руб., включенный в состав третьего платежа по договору, ответчиком не оплачен.

Письмом от 19.04.2022 № 04/618 истец направил в адрес АО «Тепло Земли» проект дополнительного соглашения № 7 к договору, в котором пункт 3.1 договора, устанавливающий размер платы по договору, изложен в новой редакции с учетом изменения ставки НДС с 18 % до 20 %. 

Письмом от 13.05.2022 № ТЗ-01/1443 ОА «Тепло Земли» отказало ПАО «Камчатскэнерго» в заключении дополнительного соглашения № 7 по причине несогласия с изменением размера ставки НДС, указав что договор от 10.10.2017 № ОТП-17-00750 заключен во исполнение договора о подключении (технологическом присоединении) водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения от 03.11.2016 № 00000000350160080002/118/16/с, заключенного между АО «Тепло Земли» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока», общая цена по которому отражена с учетом ставки НДС 18%, в связи с чем оплата по договору от 10.10.2017 № ОТП-17-00750 определена с учетом ставки 18%.

Кроме того, в письме от 13.05.2022 № ТЗ-01/1443 ОА «Тепло Земли» ссылалось на письмо АО «Корпорации развития Дальнего Востока» от 17.01.2019 № 001-316 (в ответ на письмо АО «Тепло Земли» от 26.12.2018 № 2406), которым ответчику отказано во внесении изменений в цену договора от 03.11.2016 № 00000000350160080002/118/16/с в связи с изменением размера ставки НДС.

Письмом от 16.06.2022 № 04/1061 ПАО «Камчатскэнерго» указало АО «Тепло Земли», что письмо АО «Корпорация развития Дальнего Востока» от 17.01.2019 № 001-316 об отказе в заключении Дополнительного соглашения № 11 к договору от 03.11.2016 №0000000035018Р040002/118/16/С, не относится к взаимоотношениям между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Тепло Земли», возникшим в рамках исполнения обязательств по договору от 10.10.2017 № ОТП-17-00750, и не является основанием для отказа в заключении дополнительного соглашения № 7 об изменении ставки НДС с 18% до 20% по договору. А также указало, что начисление ПАО «Камчатскэнерго» на размер платы за технологическое присоединение суммы НДС в размере, установленном действующим законодательством, является не произвольным увеличением такой платы, а исполнением установленной законом обязанности по уплате налога. 

Претензией от 15.11.2022 № 04-11/4513 ПАО «Камчатскэнерго» обратилось к АО «Тепло земли» с требованием об оплате долга по третьему платежу по договору от 10.10.2017 № ОТП-17-00750 в сумме 20 075,97 руб. а также с требованием об уплате процентов на сумму долга.

Поскольку ответчик требования истца в добровольном порядке не удовлетворил, истец обратился в суд с рассматриваемым иском.

Возникшие между сторонами отношения по технологическому присоединению энергопринимающих устройств подлежат регулированию Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике, Закон № 35-ФЗ), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861), а также нормами главы 39 ГК РФ и общими положениями ГК РФ об обязательствах и договоре.

В силу пункта 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения определен Правилами № 861, пунктом 6 которых установлено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Согласно пункту 7 Правил № 861 технологическое присоединение – это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Названными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их оказания.

Авансирование заказчиком услуг исполнителя, исходя из положений статей 1, 421 и 422 ГК РФ, может устанавливаться законодательством или соглашением сторон.

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (пункт 1 статьи 422 ГК РФ).

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке (пункты 1, 2 статьи 424, пункт 1 статьи 450 ГК РФ).

Изменениями, внесенными в часть 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом № 303-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее – Федеральный закон № 303-ФЗ), начиная с 01.01.2019, ставка НДС повышена с 18% до 20%.

Частью 4 статьи 5 Федерального закона № 303-ФЗ предусмотрено, что налоговая ставка по НДС в размере 20% применяется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с 1 января 2019 года.

Таким образом, с учетом названных норм реализация работ, услуг, выполненных, оказанных начиная с 01.01.2019, подлежит налогообложению НДС по ставке 20%.

Пунктом 1 статьи 168 НК РФ предусмотрено, что сумма налога предъявляется дополнительно к цене реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав.

В силу разъяснений, приведенных в пункте 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость», по смыслу положений пунктов 1, 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации сумма налога, предъявляемая покупателю при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должна быть учтена при определении окончательного размера указанной в договоре цены и выделена в расчетных и первичных учетных документах, счетах-фактурах отдельной строкой. При этом бремя обеспечения выполнения этих требований лежит на продавце как налогоплательщике, обязанном учесть такую операцию по реализации при формировании налоговой базы и исчислении подлежащего уплате в бюджет налога по итогам соответствующего налогового периода.

Как следует из правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 31-П, в процессе производства и коммерческой реализации товаров (работ, услуг) расходы поставщика по уплате НДС в бюджет фактически перекладываются на покупателя, который, осуществляя, в свою очередь, реализацию полученного товара как поставщик, также получает компенсацию, но уже от последующего покупателя. Цепь переложения НДС завершается тогда, когда имеет место реализация товаров (работ, услуги) их потребителю, который и несет фактическое налоговое бремя НДС.

Исходя из пункта 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» допустимо взыскание НДС сверх цены работ, если он не был включен в расчет этой цены.

Соответственно, если стороны сделки, не согласовали иного, поставщик товаров (работ, услуг), отгруженных (выполненных, оказанных), в том числе переданных после 01.01.2019, имеет право на получение с покупателя НДС по ставке 20%, за исключением государственных (муниципальных) контрактов, на которые распространяются специальные нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). Такой подход соответствует правовой позиции, изложенной в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 03.11.2020 № 309-ЭС20-9679, от 25.03.2021 № 26-ПЭК21.

Спорный договор не заключался в порядке Закона о контрактной системе.

Положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не предусматривают явного запрета за изменение цены договора исходя из особенности регулирования отношений при применении данного Закона (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 11.03.2020 № 308-ЭС19-13774 по делу № А32-28627/2015, Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Судом установлено, что дополнительным соглашением от 10.06.2020 № 5 к договору от 10.10.2017 № ОТП-17-00750 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 30.12.2020, технические условия по договору продлены до 30.12.2020. Дополнительными соглашениями от 01.01.2021 № 6 технические условия продлены до 30.11.2021. 

Факт выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках договора от 10.10.2017 № ОТП-17-00750 подтверждается актом о технологическом присоединении от 05.04.2022 и сторонами не оспаривается.

Таким образом, с учетом продления сроков выполнения работ по договору, сроков технических условий, работы сданы ответчику 05.04.2022, то есть в период, когда ставка НДС была увеличена с 18% до 20%.

Увеличение ставки НДС в период между заключением договора и его исполнением относится к числу существенно изменившихся обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, и образует совокупность условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 451 ГК РФ, необходимых для изменения договора, поскольку при заключении договора стороны не могли предвидеть факт вступления в силу измененных положений налогового законодательства в будущем.

Вместе с тем, направленное истцом в адрес ответчика дополнительное соглашение № 7 о внесении соответствующих изменений в договор, АО «Тепло Земли» не подписано.

Так, как фактически технологическое присоединение выполнено ПАО «Камчатскэнерго» после 01.01.2019, а именно 05.04.2022, истцом обосновано предъявлено ответчику требование в соответствии с частью 1 статьи 168 НК РФ по оплате суммы НДС, исчисленного по налоговой ставке в размере 20% (доплата 2% НДС в размере спорной денежной суммы 20 075,97 руб.).

При этом плата за технологическое присоединение, определенная в соответствие Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.12.2016 № 412 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для энергоснабжающих организаций Камчатского края на 2017 год» не изменилась в сторону увеличения и осталась прежней (1 184 482,43 руб. – 180 683,76 руб. НДС 18% = 1 003 798,67 руб. - размер платы за технологическое присоединение без НДС).

Размер платы с учетом НДС 20 % в сумме 200 759,73 руб. составил 1 204 558,40 руб. (1 003 798,67 руб. + 200 759,73 руб.) и отражен в подписанном сторонами акте об осуществлении технологического присоединения от 05.04.2022.

В рассматриваемой ситуации изменение цены гражданско-правового договора обусловлено изменившейся (увеличенной) на законодательном уровне ставки НДС, подлежащей обязательному применению в отношении товаров (работ, услуг), реализуемых (выполненных, оказанных) начиная с 01.01.2019, независимо от даты и условий заключения договоров о реализации указанных товаров (работ, услуг) (что установлено в спорной ситуации), и не предполагает обязательного внесения изменений в условия ранее заключенного договора.

По расчету истца размер платы подлежащей доплате ответчиком с учетом увеличения ставки НДС до 20% составил 20  075,97 руб.

Расчет 20  075,97 руб. платы проверен судом и признан верным.

Предоставленными в дело платежными поручениями подтверждается внесение ответчиком платы за технологическое присоединение по договору от 10.10.2017 № ОТП-17-00750 в общей сумме 1 184 482,43 руб., то есть, в сумме, включая НДС 18 % (180 683,76 руб.).

Доказательств оплаты ответчиком истцу долга в сумме 20 075,97 руб. суду не предоставлено.

Ответчик, возражая против иска, ссылается на наличие договора о подключении (технологическом присоединении) водопроводных сетей к централизованным системам водоотведения № 000000003501160080002/118/16/с от 03.11.2016, заключенного между АО «Тепло Земли» и АО «Корпорация развития Дальнего востока», в стоимость которого с учетом ставки НДС 18% включена стоимость услуг по договору технологического присоединения к электрическим сетям от 10.10.2017 № ОТП-17-00750, заключенного между истцом и ответчиком во исполнение договора с АО «Корпорация развития Дальнего востока».

Полагая, что данные договоры взаимосвязаны, ответчик ссылался на отсутствие возможности превысить лимит бюджетных обязательств при расчетах по договору № 000000003501160080002/118/16/с от 03.11.2016.

Ответчик также приводит в обоснование возражений письмо АО «Корпорация развития Дальнего востока» от 17.01.2019 № 0001-316, которым АО «Тепло Земли» отказано во внесении изменений в договор № 000000003501160080002/118/16/с от 03.11.2016 в части уточнения цены услуг в с вязи с повышением ставки НДС на 2 % с 01.01.2019.

Вместе с тем, правоотношения АО «Корпорация развития Дальнего востока» и АО «Тепло Земли» в рамках договора № 000000003501160080002/118/16/с от 03.11.2016, не имеют отношения к правоотношениям сторон спора в рамках договора от 10.10.2017 № ОТП-17-00750, в связи с чем данные возражения ответчика являются необоснованными.

Возражения ответчика в части отсутствия между подписанного сторонами соглашение об увеличении цены по договору, а также об отнесении  изменения ставки НДС к коммерческим рисками ПАО «Камчатскэнерго» как сетевой организации, также отклоняются судом как основанные на неверном толковании норм права.

Поскольку увеличение ставки НДС в период между заключением договора и его исполнением относится к числу существенно изменившихся обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора (пункт 2 статьи 451 ГК РФ), суд приходит к выводу о возникновении у ответчика обязанности по окончательной оплате технологического присоединения и наличии оснований для взыскания суммы долга (доплата 2% НДС в размере спорной денежной суммы).

При таких обстоятельствах исковые требования ПАО «Камчатскэнерго» о взыскании с АО «Тепло Земли» 20 075,97 руб. долга являются обоснованными и подлежат удовлетворению в заявленном размере.

В силу статьи 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб. относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в пользу истца.

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27, 101–103, 110, 167–170, 226–229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

решил:

иск удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Тепло Земли» в пользу публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 20 075,97 руб. долга и 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, всего - 22 075,97 руб.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 АПК РФ.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте Арбитражного суда Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kamchatka.arbitr.ru.

 

Судья                                                                            О.Н. Бляхер