30/2020-125873(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-8650/2020

г. Оренбург

20 октября 2020 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Вернигоровой Ольги Алексеевны, при ведении протокола судебного  заседания секретарем судебного заседания Кустовой Е.В., рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

 общества с ограниченной ответственностью  "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ", Оренбургская область г. Оренбург, ОГРН  1105658009005, ИНН 5609076460, к Управлению строительства и  дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга, Оренбургская  область г. Оренбург, ОГРН 1095658005310, ИНН 5610127078, о  взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по оплате, в  соответствии с условиями п. 11.2 Муниципальному контракту № ЭА- 1308 (19) от 16.12.2019 г. в размере 546 263 руб. 68 коп., расходов по  уплате государственной пошлины в размере 151 533 руб. (с учетом  уточнений),  

 а также встречное исковое заявление управления  строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга,  ОГРН 1095658005310, ИНН 5610127078, Оренбургская область, г.  Оренбург,  

к обществу с ограниченной ответственностью  "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ", ОГРН 1105658009005, ИНН 5609076460,  Оренбургская область, г. Оренбург,  

о взыскании суммы неустойки в размере 431 441 руб. 20 коп. по  муниципальному контракту № ЭА-1308(19) от 16.12.2019.  

 Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" удовлетворить.  

 Взыскать с Управления строительства и дорожного хозяйства  администрации г. Оренбурга в пользу общества с ограниченной  ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" пени за просрочку  исполнения обязательств по оплате, в соответствии с условиями п.  11.2 Муниципальному контракту № ЭА-1308 (19) от 16.12.2019 г. в  размере 546 263 руб. 68 коп., расходы по уплате государственной  пошлины в размере 151 533 руб.  

 Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке,  установленном статьями 319, 320 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

 Взыскать с Управления строительства и дорожного хозяйства  администрации г. Оренбурга в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 2731 руб.  

 Исполнительный лист выдать налоговому органу в порядке,  установленном статьями 319, 320 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Встречные исковые требования управления строительства и  дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" в пользу управления строительства и  дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга неустойку в размере  431 441 руб. 20 коп. по муниципальному контракту № ЭА-1308(19) от  16.12.2019.  

 Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке,  установленном статьями 319, 320 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 11629 руб.  

 Исполнительный лист выдать налоговому органу в порядке,  установленном статьями 319, 320 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд  (город Челябинск) в срок, не превышающий месяц со дня его принятия  через Арбитражный суд Оренбургской области.  

Решение, выполненное в форме электронного документа,  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения  на официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

 По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном  носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня  поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

 Судья О.А. Вернигорова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.10.2020 7:35:56

 Кому выдана Вернигорова Ольга Алексеевна