АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А24-563/2024

г. Петропавловск-Камчатский

16 мая 2024 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Решетько В.И. при ведении  

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рудюковой Д.Ю.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства  Петропавловск-Камчатского городского округа» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Развитие» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 3 562 804, 35 руб. неустойки, при участии: 

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 09.02.2024  (сроком на три года);  

от ответчика: ФИО2 – адвокат, представитель по доверенности от  05.03.2024 (сроком на два года),  

Руководствуясь статьями 49, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

принять увеличение суммы иска до 3 867 756, 57 руб.  

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

«Развитие» в пользу муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства  

Петропавловск-Камчатского городского округа» 3 867 756, 57 руб. неустойки. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

«Развитие» 42 339 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета. 

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через  

Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня  

принятия решения. 

Судья В.И. Решетько