15_376836  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016 

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: https://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98, 3-82-40, факс 2-11-23 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А16-101/2023

г. Биробиджан

27 февраля 2023 года

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе:  судьи Нехамкиной А.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  областного государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика  (застройщика) в Еврейской автономной области» (г. Биробиджан Еврейской  автономной области, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Модульные энергосистемы" (г.  Барнаул Алтайского края, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 2 690 879 рублей 30 копеек, из которых: 

- 2 674 318 рублей 50 копеек – задолженность по контракту на поставку, монтаж и  ввод в эксплуатацию быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории Еврейской автономной  области (с обслуживанием населения более 800 человек) от 11.05.2022 № 21 (в том  числе: 2 442 300 рублей – аванс, 232 018 рублей 50 копеек – неустойка за период с  01.09.2022 по 23.12.2022);  

- 16 560 рублей 80 копеек – проценты за пользование чужими денежными  средствами за период с 15.12.2022 по 16.01.2023;  

о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, исходя из  суммы аванса в размере 2 442 300 рублей, начиная с 17.01.2023 по день  фактического возврата аванса,  

при участии представителя истца ФИО2 (на основании доверенности от  12.04.2021),  

руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования областного государственного бюджетного учреждения  «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» (ИНН  

<

***>) удовлетворить полностью.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Модульные  энергосистемы" (ИНН 

<

***>) в пользу областного государственного  бюджетного учреждения «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской  автономной области» (ИНН 

<

***>) 2 690 879 рублей 30 копеек, из которых: 2  442 300 рублей – аванс по контракту на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию  быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов,  расположенных на территории Еврейской автономной области (с обслуживанием  населения более 800 человек) от 11.05.2022 № 21; 232 018 рублей 50 копеек –  неустойка за период с 01.09.2022 по 23.12.2022; 16 560 рублей 80 копеек –  проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.12.2022 по  16.01.2023, а также 36 454 рубля судебных расходов по оплате государственной  пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Модульные  энергосистемы" (ИНН 

<

***>) в пользу областного государственного  бюджетного учреждения «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской  автономной области» (ИНН 

<

***>) проценты за пользование чужими  денежными средствами, исходя из суммы аванса в размере 2 442 300 рублей,  начиная с 17.01.2023 по день фактического возврата аванса.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а  также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской  автономной области.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или  кассационного производства информацию о времени, месте и результатах  рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого  арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда  Дальневосточного округа http://fasdvo.arbitr.ru.  

Судья А.А. Нехамкина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.02.2023 1:40:00Кому выдана Нехамкина Анастасия Александровна