56/2017-73048(2) 

ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74; тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91, 

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А12-8994/2017

г. Саратов

20 декабря 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 20 декабря 2017 года.  Полный текст постановления изготовлен 20 декабря 2017 года.  

 Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего – судьи Т.Н. Телегиной, судей В.А. Камериловой, О.В. Лыткиной 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного  управляющего общества с ограниченной ответственностью «ВолгаИнвест»  ФИО2, г. Волгоград, акционерного общества  «Альфа-Банк», г. Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 16 июня 2017 года по  делу № А12-8994/2017, принятое судьей С.В. Павловой,  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Эксплоит», р. п. Средняя  Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области,  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

к обществу с ограниченной ответственностью «ВолгаИнвест», г. Волгоград,  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в лице конкурсного управляющего  ФИО2, г. Волгоград,  

о взыскании 6946388 руб. 11 коп., 

при участии в заседании: от истца – ФИО3, представителя, доверенность  от 10.10.2017 (ксерокопия в деле), от акционерного общества «Альфа-Банк» -  ФИО4, ведущего специалиста по кредитной работе Регионального  юридического центра Поволжского региона, доверенность от 09.10.2017 № 5/558Д  (ксерокопия в деле), ответчик извещен о времени и месте судебного  разбирательства надлежащим образом в порядке частей 1, 6 статьи 121, части 1  статьи 122, части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, что подтверждается уведомлением о вручении телеграммы от  15.12.2017 № 566/060485, отчетом о публикации судебных актов от 15.12.2017,  

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной  ответственностью «Эксплоит» с иском к обществу с ограниченной  ответственностью «ВолгаИнвест» о взыскании 6946388 руб. 11 коп., в том числе  5300000 руб. задолженности по абонентской плате за период с 1 по 27 декабря  2016 года по договору на возмездное оказание услуг и выполнение работ по  абонентскому инженерно-техническому облуживанию и эксплуатации объекта  нежилой коммерческой недвижимости от 1 марта 2016 года № 3ЭТ/2016,  77638 руб. 11 коп. задолженности по оплате дополнительных работ за период с  11 по 14 ноября 2016 года, 1568750 руб. пеней за нарушение сроков оплаты на  основании пункта 6.1 договора от 1 марта 2016 года № 3ЭТ/2016 за период с  6 октября 2016 года по 27 февраля 2017 года.  

 Решением от 16 июня 2017 года Арбитражного суда Волгоградской области по  делу № А12-8994/2017 исковые требования удовлетворены частично: с ответчика  взыскано в пользу истца 6868750 руб., в том числе 5300000 руб. задолженности по  абонентской плате за период с 1 по 27 декабря 2016 года по договору на  возмездное оказание услуг и выполнение работ по абонентскому инженерно- техническому облуживанию и эксплуатации объекта нежилой коммерческой  недвижимости от 1 марта 2016 года № 3ЭТ/2016, 1568750 руб. пеней за нарушение  сроков оплаты на основании пункта 6.1 договора от 1 марта 2016 года № 3ЭТ/2016  за период с 6 октября 2016 года по 27 февраля 2017 года, а также 57086 руб. в  возмещение судебных расходов по уплаченной государственной пошлине, в  удовлетворении остальной части иска отказано.  

 Первоначально, не согласившись с принятым по делу решением арбитражного  суда первой инстанции, акционерное общество «Альфа-Банк» и конкурсный  управляющий общества с ограниченной ответственностью «ВолгаИнвест»  ФИО2 обратились с апелляционными жалобами в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.  

 Определением от 13 сентября 2017 года Двенадцатого арбитражного  апелляционного суда производство по апелляционной жалобе акционерного  общества «Альфа-Банк» на решение Арбитражного суда Волгоградской области от  16 июня 2017 года по делу № А12-8994/2017 прекращено.  

 Постановлением от 13 сентября 2017 года Двенадцатого арбитражного  апелляционного суда по делу № А12-8994/2017 решение от 16 июня 2017 года  Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8994/2017 оставлено  без изменения, апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью  «ВолгаИнвест» в лице конкурсного управляющего ФИО2 без удовлетворения.  

 Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 23 октября  2017 года по делу № А12-8994/2017 отменено определение Двенадцатого  арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2017 года о прекращении  производства по апелляционной жалобе акционерного общества «Альфа-Банк» на  решение Арбитражного суда Волгоградской области от 16 июня 2017 года по делу   № А12-8994/2017, дело направлено на новое рассмотрение в Двенадцатый  арбитражный апелляционный суд для рассмотрения по существу.  

 Арбитражный суд кассационной инстанции указал на то, что в целях защиты  прав конкурсного кредитора при несостоятельности (банкротстве) должника  (статьи 2, 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) суду  

апелляционной инстанции следовало в рассматриваемом случае дать оценку  приведенным доводам заявителя апелляционной жалобы и с учетом этого сделать  вывод о том, нарушены ли его права и законные интересы принятым судебным  актом, на котором основано требование текущего кредитора.  

 Арбитражный суд Поволжского округа также указал, что порядок рассмотрения  апелляционной жалобы лица, не участвовавшего в деле, после рассмотрения дела  судом апелляционной инстанцией определен в пункте 22 Постановления Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 мая 2009 года № 36 «О  применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при  рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», согласно  которому такую жалобу следует рассматривать применительно к правилам  рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся  обстоятельствам.  

 Указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на  толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения,  постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для  арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело (часть 2 статьи 289  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

 Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от  14 декабря 2017 года отменено постановление Двенадцатого арбитражного  апелляционного суда от 13 сентября 2017 года по делу № А12-8994/2017 по вновь  открывшимся обстоятельствам.  

 В соответствии с частью 2 статьи 317 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации в случае отмены судебного акта по новым или вновь  открывшимся обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же  арбитражным судом, которым отменен ранее принятый им судебный акт, в общем  порядке, установленном настоящим Кодексом.  

 Арбитражный апелляционный суд в порядке части 1 статьи 268 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по  имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.  

 Заявители апелляционных жалоб считают, что арбитражным судом первой  инстанции неправильно применены нормы материального и процессуального  права, выводы, содержащиеся в решении, не соответствуют обстоятельствам дела:  факт оказания услуг и выполнения работ по заключенному договору истцом не  доказан, не принято во внимание, что решением от 12 мая 2016 года Арбитражного  суда Волгоградской области по делу № А12-44248/2015 ответчик признан  несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного  производства, спорная сделка заключена истцом и ответчиком в период после  поступления заявлений о признании последнего несостоятельным (банкротом) и  непосредственно перед открытием конкурсного производства (конкурсного  управления), сделки, совершенные должником в целях причинения вреда  имущественным правам кредиторов, могут быть признаны арбитражным судом  недействительными, действия по заключению настоящего договора направлены на  вывод денежных средств с организации, в том числе с завышением сумм сделок,  таким образом, ухудшая финансовое положение должника, неправомерно отказано  в применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

 Акционерное общество «Альфа-Банк» полагает, что договор возмездного  оказания услуг от 1 марта 2016 года № № ЭТ/2016 ничтожен, является мнимой  сделкой, заключенной исключительно с целью увеличения текущих обязательств  должника и вывода активов в виде денежных средств из конкурсной массы  должника – общества с ограниченной ответственностью «ВолгаИнвест», в  результате заключения договора ответчик в отсутствие факта оказания ему услуг  со стороны истца должен заплатить последнему значительную сумму в обход  очереди реестровых кредиторов, не аффилированных с должником, единоличным  исполнительным органом истца является Жигалкин К.Н., который в период с  февраля 2014 года по сентябрь 2016 года исполнял функции генерального  директора общества с ограниченной ответственностью «УК Комсомолл  Волгоград», единственным учредителем последнего являлось общество с  ограниченной ответственностью «ДиВиАй Холдинг», с 2015 года генеральным  директором общества с ограниченной ответственностью «ДиВиАй Холдинг»  является Каминский Вячеслав Витальевич (руководитель и конечный бенефициар  компаний DVI Group), одновременно до момента открытия в отношении ответчика  конкурсного производства генеральным директором общества с ограниченной  ответственностью «ВолгаИнвест» являлся Каминский Вячеслав Витальевич  (руководитель и конечный бенефициар компаний DVI Group), таким образом,  имеется прямая аффилированность истца и ответчика через Каминского В.В. и  Жигалкина К.Н., оспариваемый договор заключен в период процедуры банкротства  (наблюдение) и в пользу лица, контролируемого генеральным директором  ответчика Каминским В.В.  

 Общество с ограниченной ответственностью «Эксплоит» представило отзыв на  апелляционные жалобы, с доводами, изложенными в ней, не согласно, просит  оставить обжалуемый судебный акт без изменения, поскольку факт оказания услуг  в силу норм Гражданского кодекса Российской Федерации не обязан  подтверждаться предоставлением актов оказанных услуг, доказательства, что  ответчик сам осуществляет деятельность по обслуживанию комплекса общей  площадью более 66095,7 кв. м, отсутствуют, решение Арбитражного суда  Волгоградской области по делу № А12-60468/2016 установлен факт оказания услуг  по данному договору и взыскана задолженность, но за другой период, доводы об  аффилированности являются несостоятельными, поскольку тот факт, что  ФИО5 был руководителем компании, якобы имеющей отношение к  ответчику, не является доказательством аффилированности в понятии  Федерального закона от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и  ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»,  доказательства мнимости сделки не представлены.  

 Решение суда является законным в том случае, когда оно принято при точном  соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами  материального права (пункт 10 раздела «Разрешение споров, связанных с защитой  права собственности и других вещных прав». Судебная коллегия по гражданским  делам. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации,  утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта  2015 года № 1 (2015).  

 Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционных жалобах,  отзыве на них, выступлениях присутствующего в судебном заседании  представителя истца, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный  

суд не считает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене по следующим  основаниям.  

 Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью  «Эксплоит» (исполнитель) и общество с ограниченной ответственностью  «ВолгаИнвест» (заказчик) заключили договор на возмездное оказание услуг и  выполнение работ по абонентскому инженерно-техническому облуживанию и  эксплуатации объекта нежилой коммерческой недвижимости от 1 марта 2016 года   № 3ЭТ/2016, в соответствии с разделом 1 которого заказчик поручает, а  исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по содержанию и  технической эксплуатации нежилого здания, площадью 66095,7 кв. м, торгово- развлекательного центра «КомсоМОЛЛ», расположенного по адресу: 

<

...>, в том числе исполнитель оказывает услуги по  эксплуатации технических, служебных, подсобных помещений и помещений  общего пользования объекта нежилой коммерческой недвижимости «Торгово- развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ», а также отдельных, встроенных и  встроено-пристроенных зданий и сооружений на земельном участке, прилегающем  к зданию, а ответчик обязуется своевременно принимать выполненные работы и  оказанные услуги, оплачивать их в порядке и на условиях, предусмотренных  названным договором.  

 Обязанности сторон установлены в разделе 2 заключенного договора, права  сторон – в разделе 3, платежи и порядок расчетов – в разделе 4, территория  деятельности управляющей компании – в разделе 5, ответственность сторон – в  разделе 6, прочие условия – в разделе 7, форс-мажор – в разделе 8, защита  интересов – в разделе 9, действие договора во времени – в разделе 10,  заключительные положения – в разделе 11, реквизиты и подписи сторон – в разделе  12 договора.  

 В системной взаимосвязи с основными началами гражданского  законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской  Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при  исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений  должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из  своего незаконного или недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон  как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения,  ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и  законные интересы другой стороны. Добросовестность участников гражданских  правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное  (пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  

23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I  части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской  Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований,  предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий  граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или  такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства  порождают гражданские права и обязанности.  

 Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что  в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого  лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество,  

выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного  действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его  обязанности.  

 Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных  оснований, указанных в настоящем Кодексе.  

 На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового  оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

 В силу положений пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных  настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.  

 Эффективная судебная защита нарушенных прав может быть обеспечена  своевременным заявлением возражений или встречного иска. Арбитражный суд,  рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства,  свидетельствующие о заключенности и действительности договора независимо от  того, заявлены ли возражения или встречный иск. При подготовке к судебному  разбирательству дела о взыскании по договору арбитражный суд определяет круг  обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, к которым  относятся обстоятельства о соблюдении правил его заключения, наличии  полномочий на заключение договора у лиц, его подписавших (пункты 1, 2  Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от  23 июля 2009 года № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики  рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением  договорных обязательств»).  

 Заключенный сторонами договор на возмездное оказание услуг и выполнение  работ по абонентскому инженерно-техническому обслуживанию и эксплуатации  объекта нежилой коммерческой недвижимости от 1 марта 2016 года № 3ЭТ/2016  является смешанным договором подряда и возмездного оказания услуг,  регулируется, как общими положениями гражданского законодательства, так и  нормами для отдельных видов обязательств, содержащихся в главах 37 «Подряд»,  39 «Возмездное оказание услуг» Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 В силу пунктов 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации  граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора  определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание  соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.  

 Принцип свободы договора предполагает добросовестность действий его  сторон, разумность и справедливость его условий, в частности, их соответствие  действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения.  

 Свобода договора предполагает, что стороны действуют по отношению друг к  другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора  самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что стороны при  заключении договора могут действовать и осуществлять права по своему  усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений,  установленных Кодексом и другими законами.  

 Норма, определяющая права и обязанности сторон договора, толкуется судом  исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд  принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и  выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное  правило (пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 14 марта 2014 года № 16 «О свободе договора и ее  пределах»).  

 По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по  заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат  заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1  статьи 702  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

 Статья 779 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что  по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию  заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить  определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

 Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи,  медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных  услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением  услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45,  46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.  

 В соответствии со статьей 783 Гражданского кодекса Российской Федерации  общие положения о подряде (статьи 702-729) и положения о бытовом подряде  (статьи 730-739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не  противоречит статьям 779-782 настоящего Кодекса, а также особенностям  предмета договора возмездного оказания услуг.  

 Неисполнение ответчиком обязательств по оплате оказанных в декабре  2016 года услуг послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в  арбитражный суд.  

 В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

 Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в  обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой  стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими  обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих  представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

 Предметом договора возмездного оказания услуг является совершение  определенных действий или осуществление определенной деятельности.  

 Исходя из норм пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской  Федерации и поскольку стороны в силу статьи 421 Гражданского кодекса  Российской Федерации вправе определять условия договора по своему  усмотрению, обязанности исполнителя по договору возмездного оказания услуг  могут включать в себя не только совершение определенных действий  (деятельности), но и представление заказчику результата своих действий.  

 Эти обязанности предполагают различную степень прилежания при исполнении  обязательства. Если в первом случае исполнитель гарантирует приложение  максимальных усилий, то во втором – достижение определенного результата.  

 Пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в  порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.  

 При рассмотрении споров, связанных с оплатой оказанных в соответствии с  договором услуг, арбитражным судам необходимо руководствоваться  положениями статьи 779 Гражданского кодекса Федерации, по смыслу которых  исполнитель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства при  совершении указанных в договоре действий (деятельности). При этом следует  исходить из того, что отказ заказчика от оплаты фактически оказанных ему услуг  не допускается (пункт 2 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 сентября 1999 года № 48 «О  некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров,  связанных с договорами на оказание юридических услуг»).  

 По смыслу статей 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации услуга  в качестве предмета договора неотделима от процесса ее оказания и потребляется в  процессе исполнения договора возмездного оказания услуг, следовательно, услуги  не имеют материального результата, который можно было бы сдать или принять,  оплате подлежат фактически оказанные услуги.  

 При возмездном оказании услуг заказчика интересует именно деятельность  исполнителя, не приводящая непосредственно к созданию вещественного  результата и связанная с совершением действий, не имеющих материального  воплощения.  

 Указанная позиция отражена в Постановлении Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2010 года № 18140/09.  

 Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата  выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить  подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы  при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок,  либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

 Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате  выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8  Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 24 января 2000 года № 51 «Обзор практики разрешения споров по  договору строительного подряда»).  

 Согласно пункту 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации  заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с  участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а  при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или  иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.  

 Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются  актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания  акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.  Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан  судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта  

признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

 Приведенные положения призваны защитить интересы подрядчика от  необоснованных и неправомерных действий заказчика.  

 Пунктом 4.5 договора предусмотрено, что акт приема-передачи выполненных  работ и оказанных услуг по абонентскому обслуживанию стороны подписывают не  позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.  

 Письмом от 19 января 2017 года истец направил в адрес конкурсного  управляющего ответчика акт выполненных работ от 27 декабря 2016 года № 14 на  сумму 5300000 руб.  

 Согласно пункту 2 статьи 126 Федерального закона от 26 октября 2002 года   № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным  судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного  производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов  управления должника и собственника имущества должника - унитарного  предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника,  собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений  об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими  лицами для исполнения обязательств должника).  

 Спорный акт направлен для подписания в адрес заказчика по месту нахождения  конкурсного управляющего заказным письмом от 24 января 2017 года № 74545 с  описью вложения.  

 Полученный заказчиком акт оказанных услуг и выполненных работ последним  не подписан, мотивированного отказа от его подписания не содержит.  

 Законом заказчику предоставлено право отказаться от приемки результата работ  лишь в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его  использования и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (пункт 6  статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

 Односторонний акт приемки результата работ может быть признан судом  недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта  признаны им обоснованными.  

 Указанная норма означает, что оформленный в таком порядке акт является  доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе  заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика,  обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.  

 В соответствии с частью 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации  судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия  сторон.  

 Согласно статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита  нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих  предпринимательскую и иную экономическую деятельность.  

 В соответствии с положениями статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на  основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на  представление доказательств, участие в их исследовании, осуществление иных  процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом.  

Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в  преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.  

 В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.  Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять  доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается  право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать  объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным  с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных  действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и  беспристрастность, оказывает содействие в реализации лицами, участвующими в  деле, их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования  доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного  применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.  

 В силу закрепленного в Арбитражном процессуальном кодексе Российской  Федерации принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, собрать и  представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции,  арбитражный суд не является самостоятельным субъектом собирания  доказательств.  

 При таких обстоятельствах, арбитражный суд не может обязать сторону спора  представлять доказательства, как в обоснование своей позиции, так и в  обоснование правовой позиции другой стороны, поскольку в силу статьи 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо,  участвующее в деле, самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых  основывает свои требования и возражения.  

 В ходе рассмотрения спора арбитражный суд первой инстанции предоставил  сторонам достаточно времени для подготовки своей позиции по делу,  представлении доказательств в обоснование своих требований и возражений.  Ответчик при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции своим  правом заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы для определения  объема и стоимости фактически оказанных услуг не воспользовался.  

 Процессуальные права лиц, участвующих в деле, определены в части 1 статьи  41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми  принадлежащими им процессуальными правами (часть 2 статьи 41 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации).  

 Заявители апелляционных жалоб, оспаривая факт оказания услуг, в нарушение  положений части 1 статьи 65, части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации не представили доказательства,  свидетельствующие об оказании услуг в ином объеме, либо ненадлежащего  качества, либо оказания спорных услуг другим лицом, не привели каких-либо  обоснованных доводов отказа от подписания акта оказания услуг, направленного  исполнителем.  

 Отсутствие у конкурсного управляющего должника первичных документов  бухгалтерского учета по данной сделке, само по себе, не доказывает отсутствие  каких-либо обязательственных отношений между истцом и ответчиком, поскольку  противоречит указанным выше документам.  

 Поскольку на основании части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде  осуществляется на основе состязательности, то не представление доказательств  должно квалифицироваться исключительно, как отказ от опровержения того факта,  на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы  указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее  процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего  поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 6 марта 2012 года № 12505/11).  

 Положениями договора установлено, что оплата по нему носит характер  абонентской платы.  

 В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 договора за выполнение работ и оказание  услуг ответчик ежемесячно выплачивает истцу абонентскую плату. Размер  ежемесячной абонентской платы определяется сторонами в размере,  предусмотренном калькуляцией (приложение № 2 к названному договору).  

 Условие об абонентской плате формулируется в договоре, как обязанность  заказчика ежемесячно вносить одинаковую плату, если в этом месяце заказчик не  отказывался от потребления услуг. Данное условие содержится в договорах с  неограниченным объемом потребления услуг, а также в договорах, по которым из  установленного перечня услуги оказываются по мере необходимости  (юридические, охранные и другие). Следовательно, объем оказанных и  потребленных услуг не может быть определен сторонами в момент заключения  договора и зависит от будущих событий или действий заказчика.  

 Размер платы носит фиксированный характер, положения договора не  предполагают изменения размера платы в зависимости от объема оказанных услуг.  Исходя из обязательств истца по договору и порядка расчета за оказанные им  услуги, действительно следует признать, что плата, установленная договором,  носит характер абонентской. Условие об абонентской плате предполагает, что  объем оказанных услуг может быть большим или меньшим в различные периоды  действия договора; размер платы при этом остается постоянным, если иное не  предусмотрено договором. Соответственно, наличие или отсутствие у заказчика  действительной необходимости в получении услуг по договору правового значения  не имеет.  

 В соответствии с нормами гражданского законодательства обязательственные  правоотношения между коммерческими организациями основываются на  принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объектов  и недопустимости неосновательного обогащения. Поэтому обязанность оплаты  полученных юридическим лицом результатов работ зависит от самого факта их  принятия этим лицом.  

 В силу пункта 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации  надлежащее исполнение прекращает обязательство.  

 Учитывая вышеизложенное, принятие услуг заказчиком является основанием  для возникновения у последнего обязательства по их оплате в соответствии со  статьей 781 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 Пунктом 4.2.2 договора определено, что оплата услуг осуществляется  заказчиком ежемесячно в размере 100% абонентской платы не позднее пятого  числа календарного месяца, следующего за отчетным, т.е. первоначально  предоставляются услуги, а затем уже производится их оплата.  

 Общие условия определения сроков в гражданских правоотношениях приведены  в статье 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой  установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый  судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени,  который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может  определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.  

 Согласно пункту 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации,  если обязательство предусматривает или позволяет определить день его  исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено,  обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой  момент в пределах такого периода.  

 Исходя из принципа правовой определенности, для определения срока  истечением периода времени началом течения этого периода времени может быть  указание на событие, которое неизбежно должно наступить, а в порядке  исключения – на событие, которое наступило.  

 Возникновение обязательства об оплате оказанных услуг обусловлено моментом  приемки услуг заказчиком.  

 Арбитражный суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, пришел  к правомерному выводу о том, что ответчик не представил доказательства  надлежащего исполнения в полном объеме взятых на себя обязательств по  заключенному договору в части оплаты оказанных услуг и выполненных работ.  

 Осуществляя правовое регулирование оснований, условий и сроков привлечения  к юридической ответственности, суд должен исходить из того, что юридическая  ответственность может наступать только за те деяния, которые законом или  договором, действующим на момент их совершения, признаются  правонарушениями; наличие состава правонарушения является необходимым  основанием для всех видов ответственности, а его признаки, как и содержание  конкретных составов правонарушений, должны согласовываться с  конституционными принципами демократического правового государства,  включая требование справедливости, в его взаимоотношениях с физическими и  юридическими лицами как субъектами ответственности; общепризнанным  принципом привлечения к ответственности во всех отраслях права является  наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонарушения, а  всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е.  предусмотрено непосредственно в законе.  

 Таким образом, закрепляя и изменяя меры ответственности за совершение  правонарушений, суд обязан соблюдать гарантированное статьей 19 (часть 1)  Конституции Российской Федерации равенство всех перед законом, означающее,  что любое правонарушение и санкции за его совершение должны быть четко  определены в законе или договоре, причем таким образом, чтобы исходя  непосредственно из текста соответствующей нормы - в случае необходимости с  помощью толкования, данного ей судами, - каждый мог предвидеть правовые  последствия своих действий (бездействия).  

 Устанавливая в договоре ответственность за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств (в данном случае пеней) в совокупности с условиями их  наложения, стороны предусмотрели в каждом конкретном случае их привлечения к  ответственности обеспечивать адекватность применяемого принуждения всем  

обстоятельствам, имеющим существенное значение для индивидуализации  ответственности и наказания за совершенное правонарушение.  

 Конституционные требования справедливости и соразмерности обеспечения  исполнения обязательств предопределяют, по общему правилу, необходимость  дифференциации юридической ответственности в зависимости от тяжести  содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины  правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих  индивидуализацию при выборе той или иной меры принуждения.  

 Названные принципы привлечения к юридической ответственности в силу  статей 8 (часть 2) и 19 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации в равной  мере относятся ко всем физическим и юридическим лицам, которые являются  участниками определенных правоотношений. (Постановление Конституционного  Суда Российской Федерации от 19 января 2016 года № 2-П).  

 Одно из основных начал гражданского законодательства – свобода договора  (пункт 1 статьи 1, статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации), а  одним из частных его проявлений, в свою очередь, является закрепленная  параграфом 2 Гражданского кодекса Российской Федерации возможность сторон  договора предусмотреть на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства неустойку, которой данный Кодекс называет определенную законом  или договором денежную сумму, подлежащую уплате должником кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (пункт 1  статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) (Определение  Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2015 года № 6-О).  

 Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием  имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими  способами, предусмотренными законом или договором.  

 В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков.  

 В пункте 1 статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено  право кредитора требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной  неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты  соглашением сторон.  

 Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в  качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной  ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.  

 Пунктом 6.1 договора предусмотрено, что в случае несвоевременного  перечисления денежных средств в соответствии с главой 4 названного договора  исполнитель вправе начислить и потребовать от заказчика уплаты пени в размере  1 процент от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 25  процентов от общей суммы.  

 Арбитражный суд первой инстанции проверил представленный расчет и  признал его обоснованным.  

 Апеллянт не оспаривает период просрочки, не представил контррасчет  неустойки, не заявил о наличии арифметических ошибок.  

 Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства  предполагается.  

 Статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации применяется судом в  том случае, когда неустойка явно несоразмерна последствия нарушения  обязательства.  

 В соответствии с пунктом 71 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами  некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об  ответственности за нарушение обязательств», если должником является  коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно  некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход  деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному  заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1  статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

 Согласно пункту 72 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств» заявление ответчика о применении положений статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации может быть сделано исключительно  при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной  инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам  производства в суде первой инстанции (часть 5 статьи 330, статья 387  Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 6.1 статьи  268, часть 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации).  

 Конституционный Суд Российской Федерации в своих судебных актах  (Определения от 21 декабря 2000 года № 263-О, от 22 января 2004 года № 13-О, от  22 апреля 2004 года № 154-О) обратил внимание на то, что гражданское  законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения  исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их  неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки  предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям  нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или  договорной.  

 Возложение законодателем на суды решения вопроса об уменьшении размера  неустойки при ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств  вытекает из конституционных прерогатив правосудия, по существу, предписывает  суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой  ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате  конкретного правонарушения.  

 Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее  чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является  одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены  против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е.,  по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции  

Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и  гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в  части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не  о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между  применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а  не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного  правонарушения, что не может рассматриваться как нарушение статьи 35  Конституции Российской Федерации.  

 В пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 17 «Обзор практики применения  арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»  разъяснено, что критериями для установления несоразмерности в каждом  конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки;  значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков,  вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и  др.  

 К последствиям нарушения обязательства могут быть отнесены не полученные  стороной имущество и денежные средства, понесенные убытки (в том числе  упущенная выгода), другие имущественные или неимущественные права, на  которые участники обязательства вправе рассчитывать в соответствии с  законодательством и договором.  

 В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 13 января 2011 года № 11680/10 по делу № А41-13284/09 разъяснено,  что правила статьи 333 Кодекса предусматривают право суда уменьшить  подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям  нарушения обязательства.  

 Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности,  под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства  Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору  такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с  нарушенным интересом.  

 Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной  несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.  

 Иные фактические обстоятельства (финансовые трудности должника, его  тяжелое экономическое положение и т.п.) не могут быть рассмотрены судом в  качестве таких оснований.  

 Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной. 

 Факт нарушения сроков оплаты оказанных услуг подтверждается материалами  дела и ответчиком не опровергнут.  

 Уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно  допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления  гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Кодекса), а также с  принципом состязательности (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации).  

 Кроме того, необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической  точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет  другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать  

недобросовестных должников к неплатежам и вызывать крайне негативные  макроэкономические последствия.  

 Данная позиция отражена в Постановлении Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 января 2011 года № 11680/10.  

 Пунктом 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 22 декабря 2011 года № 81 «О некоторых вопросах применения  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при  рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению  ответчика на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение  должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться  чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать  преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не  могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными  средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по  кредитным договорам).  

 Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения  денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для  компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной  ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе  с тем, для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям  нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства  того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение  оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам  предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период  нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка  России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже  определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при  этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы  начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.  

 Степень несоразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения  обязательства является оценочной категорией, в силу чего суд вправе дать оценку  указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств  конкретного дела.  

 Податель жалобы полагает, что предусмотренный пунктом 6.1 договора размер  неустойки из расчета 1% от неуплаченной суммы является «чрезмерно высоким».  

 Между тем, из соответствующего разъяснения в пункте 2 Постановления  Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря  

2011 года № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации» следует, что суды могут исходить из двукратной  учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период нарушения  должником денежного обязательства, при определении величины, достаточной для  компенсации потерь кредитора, в случае, если имеются основания для уменьшения  неустойки согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е.  доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства.  

 При этом само по себе превышение предусмотренного договором размера  неустойки однократной или двукратной ставки рефинансирования Банка России не  

свидетельствует о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства и не является основанием для ее снижения судом.  

 Заключая договор, ответчик должен был предвидеть наступление для него  неблагоприятных последствий в случае нарушения своих обязательств, которые в  силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства,  требованиями закона и иных правовых актов.  

 Условие пункта 6.1 договора об определении ответственности заказчика за  нарушение сроков оплаты в виде пеней из расчета 1% за каждый день просрочки от  суммы, подлежащей уплате, было согласовано обеими сторонами, договор был  заключен и подписан ответчиком без замечаний и разногласий.  

 Как неоднократно отмечалось ранее Высшим Арбитражным Судом Российской  Федерации и Верховным Судом Российской Федерации, с экономической точки  зрения необоснованное уменьшение неустойки судами позволяет должнику  получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях,  что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и  вызывать крайне негативные макроэкономические последствия.  

 Апеллянт, указывая на разумность снижения судом неустойки, не представил  какие-либо доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным  кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными  организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения  ответчика – должника в заявленный в исковом требовании период нарушения  обязательства не превышает означенной двукратной учетной ставки Банка России,  существовавшей в этот период, и что ответчик, как нефинансовая коммерческая  организация, смог бы правомерно получить соответствующий кредит в банке в  указанный период под процентную ставку не более 16,5 – 22 % годовых.  

 Ставка рефинансирования, по существу, представляет собой наименьший  размер платы за пользование денежными средствами в российской экономике, что  является общеизвестным фактом. Поэтому уменьшение неустойки ниже ставки  рефинансирования возможно только в чрезвычайных случаях, а по общему  правилу не должно допускаться, поскольку такой размер неустойки не может  являться явно несоразмерным последствиям просрочки уплаты денежных средств.   Указанием Банка России от 11 декабря 2015 года № 3894-У «О ставке  рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» значение ставки  рефинансирования с 1 января 2016 года приравнено к значению ключевой ставки  Банка России, определенному на соответствующую дату. В дальнейшем изменение  ставки рефинансирования будет происходить одновременно с изменением  ключевой ставки Банка России на ту же величину. С 1 января 2016 года  самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.  

 В соответствии с правовой позицией Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации, содержащейся в пункте 9 постановления от 14 марта  

2014 года № 16 «О свободе договора и ее пределах», в тех случаях, когда будет  установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной  из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее  контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон  (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение,  затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то  есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору  

положения пункта 2 статьи 428 Кодекса о договорах присоединения, изменив или  расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента.  

 Согласно пункту 8 названного постановления в случаях, когда будет доказано,  что сторона злоупотребляет своим правом, вытекающим из условия договора,  отличного от диспозитивной нормы или исключающего ее применение, либо  злоупотребляет своим правом, основанным на императивной норме, суд с учетом  характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает этой стороне в  защите принадлежащего ей права полностью или частично либо применяет иные  меры, предусмотренные законом.  

 В рассматриваемом случае заключенный договор не является публичным, а  заключен по усмотрению сторон.  

 Положения договора предусматривают ограничение ответственности заказчика25% от общей суммы задолженности.  

 Арбитражный суд первой инстанции, оценив имеющиеся в деле доказательства,  характер сложившихся между сторонами правоотношений, размер начисленной  истцом неустойки в пределах суммы ограничения ответственности с учетом всех  обстоятельств дела, в том числе длительность просрочки оплаты выполненных  работ, учитывая компенсационную природу неустойки, правомерно отказал в  применении нормы статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации,  поскольку ответчик не представил доказательств явной несоразмерности неустойки  последствиям нарушения обязательства.  

 Арбитражный суд апелляционной инстанции также отклоняет доводы подателя  жалобы о ничтожности заключенного договора по основаниям, предусмотренным  статьей 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской  Федерации мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без  намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.  

 Мнимые сделки представляют собой действия, совершаемые для того, чтобы  обмануть определенных лиц, не участвующих в этой сделке, создав у них ложное  представление о намерениях участников сделки. Мнимость сделки связывается с  пониманием сторонами того, что эта сделка их не связывает, и они не имеют  намерений исполнять ее либо требовать ее исполнения.  

 Согласно пункту 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации  притворная сделка – это сделка, которая совершена с целью прикрыть другую  сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с  учетом существа сделки применяются относящиеся к ней правила.  

 Из содержания указанной нормы следует, что квалифицирующим признаком  притворной либо мнимой сделки является цель ее заключения.  

 Притворные и мнимые сделки относятся к сделкам с пороками воли, поскольку  волеизъявление сторон, облеченное в надлежащую форму, расходится с их  внутренней волей.  

 При этом обязательным условием признания сделки притворной либо мнимой  является порочность воли каждой из ее сторон, намерения одного участника на  совершение притворной сделки недостаточно, стороны должны преследовать  общую цель и достичь соглашения по всем существенным условиям той сделки,  которую прикрывает юридически оформленная сделка.  

 Апеллянтам, ссылаясь на статью 170 Гражданского кодекса Российской  Федерации, необходимо доказать направленность воли сторон на совершение  

именно прикрываемой сделки (притворная сделка), либо на совершение сделки  лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия  (мнимая сделка).  

 Юридически значимым обстоятельством, подлежащим установлению при  рассмотрении вопроса о квалификации той или иной сделки мнимой, является  установление того, имелось ли у каждой стороны сделки намерение реально  совершить и исполнить соответствующую сделку.  

 Проанализировав условия заключенного договора, арбитражный суд  апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии признаков  притворности либо мнимости спорной сделки.  

 Доводы подателей жалобы о недобросовестности поведения сторон при  заключении договора отклоняются арбитражным судом апелляционной инстанции.   Пунктом 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что сделка недействительна по основаниям, установленным  Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо  от такового признания (ничтожная сделка).  

 Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов,  ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не  предусматривает иных последствий нарушения (статья 168 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

 Пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что не допускаются действия граждан и юридических лиц,  осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а  также злоупотребление правом в иных формах.  

 Бремя доказывания наличия такого намерения лежит на лице, утверждающем,  что управомоченный употребил свое право исключительно во зло другому.  

 Согласно правовой позиции, изложенной в пунктах 7, 8 Постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О  применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского  кодекса Российской Федерации», если совершение сделки нарушает запрет,  установленный пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом  недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

 К сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат  применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была  совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на  основании положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 статьи 168 Гражданского  кодекса Российской Федерации.  

 Статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов,  ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не  предусматривает иных последствий нарушения.  

 При этом для признания факта злоупотребления правом при заключении сделки  должно быть установлено наличие умысла у обоих участников сделки (их  сознательное, целенаправленное поведение) на причинение вреда иным лицам.  Злоупотребление правом должно носить явный и очевидный характер, при котором  не остается сомнений в истинной цели совершения сделки.  

 С целью квалификации спорной сделки в качестве недействительной,  совершенной с намерением причинить вред другому лицу суду необходимо  установить обстоятельства, неопровержимо свидетельствующие о наличии факта  злоупотребления правом со стороны контрагента, выразившегося в заключении  спорной сделки (пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 ноября 2008 года № 127 «Обзор  практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса  Российской Федерации»).  

 Как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25, оценивая действия сторон, как  добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения,  ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и  законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении  необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского  кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских  правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано  иное.  

 Банк в обоснование возражений ссылается на аффилированность истца и  ответчика, что, по его мнению, свидетельствует о ничтожности заключенного  договора.  

 В соответствии с Законом РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О  конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных  рынках» под аффилированными лицами понимаются физические и юридические  лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или)  физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.  

 Аффилированными лицами юридического лица являются: 

- член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального  органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также  лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;  

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное  юридическое лицо;  

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего  количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие  уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;  

- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право  распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,  приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или  складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;  

- если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы,  к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров  (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления,  коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной  группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных  органов участников финансово-промышленной группы.  

 Сама по себе аффилированность участников сделок не свидетельствует о  ничтожности договора и не может служить основанием для признания сделки  недействительной на основании статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

 Соответствующее требование может быть удовлетворено только в случае  доказанности совершения сделки ее участниками исключительно с намерением  причинить вред другому лицу, в рассматриваемом случае кредиторам ответчика –  заказчика услуг.  

 Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 10 января 2017 года  по делу № А12-60468/2016, оставленным без изменения постановлением  Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2017 года, с общества  с ограниченной ответственностью «ВолгаИнвест» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Эксплоит» взыскано 3518750 руб., в том числе  975000 руб. задолженности по оплате оказанных в период с 1 мая 2016 года по  31 августа 2016 года услуг по договору на возмездное оказание услуг и выполнение  работ по абонентскому инженерно-техническому облуживанию и эксплуатации  объекта нежилой коммерческой недвижимости от 1 марта 2016 года № 3ЭТ/2016,  2543750 руб. пеней за нарушение сроков оплаты оказанных услуг.  

 При этом предметом исследования, как суда первой, так и суда апелляционной  инстанций были доводы конкурсного управляющего общества с ограниченной  ответственностью «ВолгаИнвест» о ничтожности заключенного договора по  основаниям статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, как  заключенного заказчиком и исполнителем исключительно в целях причинения  вреда обществу с ограниченной ответственностью «ВолгаИнвест».  

 В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным  актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь  при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же  лица.  

 В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2012 года   № 2013/12 по делу № А41-11344/11, признание преюдициального значения  судебного решения направлено на обеспечение стабильности и  общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта  судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении  одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому  делу, если они имеют значение для разрешения данного дела.  

 Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, заказчик услуг  (ответчик по настоящему делу) на момент заключения договора возмездного  оказания услуг являлся собственником здания «Торгово-развлекательный комплекс  «КомсоМОЛЛ», расположенного по адресу: 

<

...>  

д. 110б. 

 В силу статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник  несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не  предусмотрено законом или договором.  

 Заключение договора с эксплуатирующей организацией на оказание услуг по  содержанию и технической эксплуатации нежилого здания площадью более  

66000 кв. м не выходит за рамки обычной нормальной хозяйственной деятельности  общества.  

 Согласно пункту 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.  

 В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть  определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть  оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за  аналогичные товары, работы или услуги (пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

 Завышение стоимости услуг по заключенному договору какими-либо  надлежащими доказательствами не подтверждено, более того, само по себе  наличие указанной стоимости услуг безусловно не свидетельствует о  злоупотреблении истцом и ответчиком своими правами.  

 Представитель истца в судебном заседании пояснил, что впоследствии  конкурсным управляющим ответчика был заключен договор в период конкурсного  производства на выполнение работ и оказание услуг по содержанию и технической  эксплуатации нежилого здания с другой организацией по более высокой цене,  нежели по цене, установленной настоящим договором. На сегодняшний момент  конкурсному кредитору – акционерному обществу «Альфа-Банк» задолженность  предприятием-банкротом погашена почти на 95%, что указывает на отсутствие  факта ущемления его прав настоящим договором.  

 Апеллянты не доказали, что при сравнимых обстоятельствах за аналогичные  товары, работы или услуги плата обычно взимается значительно ниже  установленной заключенным договором, оплатой этих услуг, как текущих  платежей предприятия-банкрота, ущемляются права конкурсных кредиторов.  

 Не являясь органом контроля коммерческих условий договоров, арбитражный  суд апелляционной инстанции лишен возможности сделать суждения относительно  ценовой политики данного договора, поскольку, исходя из заявленных исковых  требований, а также приведенных апеллянтами оснований для признания  указанной сделки мнимой, экономические параметры договора с сопоставлением  таковых с текущими рыночными ценами не входят в предмет доказывания по  данному спору.  

 В рассматриваемом случае доводы заявителей апелляционных жалоб об  аффилированности участников сделок, отсутствии у них экономической  целесообразности и злоупотреблении правом при заключении договора  возмездного оказания услуг не подтверждены какими-либо доказательствами.  

 Принимая во внимание представленные в материалы дела истцом  доказательства, подтверждающие реальность исполнения заключенного сторонами  договора, отсутствие доказательств мнимости оспариваемой сделки, и,  следовательно, доказательств, подтверждающих, что стороны оспариваемого  заявителем договора действовали исключительно с намерением причинить вред  заявителю, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том,  что указанная сделка не является мнимой, договор на возмездное оказание услуг и  выполнение работ по абонентскому инженерно-техническому облуживанию и  эксплуатации объекта нежилой коммерческой недвижимости не может быть  признан недействительной сделкой на основании норм статей 10, 168  Гражданского кодекса Российской Федерации, в действиях сторон отсутствуют  признаки злоупотребления правом.  

 Положенные в основу апелляционных жалоб доводы проверены арбитражным  судом апелляционной инстанции, но не могут быть учтены, так как не опровергают  обстоятельств, установленных арбитражным судом первой инстанции и сделанных  им выводов и, соответственно, не влияют на законность принятого судебного акта.  

 Всем доводам, содержащимся в апелляционных жалобах, арбитражный суд  первой инстанции дал надлежащую правовую оценку при разрешении спора по  существу заявленных исковых требований в соответствии с положениями статей  67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив  все доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их  относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их  совокупности.  

 Согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 23 июля 2009 года № 62 «О внесении дополнений в пункт 61.9 главы  12 Регламента арбитражных судов Российской Федерации» считается  определенной практика применения законодательства по вопросам, разъяснения по  которым содержатся в постановлениях Пленума и информационных письмах  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации».  

 В порядке пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от  

29 апреля 2010 года № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной  практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и  других вещных прав», в соответствии со статьей 148 Гражданского  процессуального кодекса Российской Федерации или статьей 133 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации на стадии подготовки дела к  судебному разбирательству суд должен определить, из какого правоотношения  возник спор, и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела.  

 По смыслу статьи 6, части 1 статьи 168, части 4 статьи 170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не связан  правовой квалификацией спорных отношений, которую предлагают стороны, и  должен рассматривать заявленное требование по существу, исходя из фактических  правоотношений, определив при этом, круг обстоятельств, имеющих значение для  разрешения спора и подлежащих исследованию, какие законы и иные нормативные  правовые акты подлежат применению в конкретном спорном правоотношении  (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  от 16 ноября 2010 года № 8467/10, Определение Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 1 марта 2013 года № ВАС-1877/13).  

 Представленные в материалы дела доказательства исследованы полно и  всесторонне, оспариваемый судебный акт принят при правильном применении  норм материального права, выводы, содержащиеся в решении, не противоречат  установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся  доказательствам, не установлено нарушений норм процессуального права,  являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта.  

 При таких обстоятельствах у арбитражного суда апелляционной инстанции не  имеется правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в  соответствии с положениями статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

 Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 16 июня 2017 года Арбитражного суда Волгоградской области по делу   № А12-8994/2017 оставить без изменения, апелляционные жалобы общества с  

ограниченной ответственностью «ВолгаИнвест» в лице конкурсного управляющего  Шкарупина Максима Вячеславовича, акционерного общества «Альфа-Банк» без  удовлетворения.  

 Направить копии постановления арбитражного суда апелляционной инстанции  лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями части 4 статьи 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд  Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в  полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.  

 Председательствующий Т.Н. Телегина 

 Судьи В.А. Камерилова 

 О.В. Лыткина