100420_2517455 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

27.03.2019 года Дело № А50-39081/18 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Бояршиновой О.А.,  при ведении протокола помощником судьи Каменских М.М.,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «СК «Объединенный строительный Альянс»  (ОГРН 1155958128534, ИНН 5905038680)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН  1105904017856, ИНН 5904239480)  

о взыскании неустойки и убытков 

Руководствуясь ст.ст. 110, 168-171, 176, 177 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН  1105904017856, ИНН 5904239480) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «СК «Объединенный строительный Альянс» (ОГРН  1155958128534, ИНН 5905038680) неустойку 235 594 (двести тридцать пять  тысяч пятьсот девяносто четыре) руб. 15 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН  1105904017856, ИНН 5904239480) в доход федерального бюджета  государственную пошлину 20 117 (двадцать тысяч сто семнадцать) руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК  «Объединенный строительный Альянс» (ОГРН 1155958128534, ИНН  5905038680) в доход федерального бюджета государственную пошлину 5 733  (пять тысяч семьсот тридцать три) руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

 Судья О.А. Бояршинова