Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980 

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-8796/2024

03 декабря 2024 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Ивашина Д.И., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению государственного казенного учреждения "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Молот" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании                    1 210 540,91 руб., без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

государственное казенное учреждение "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Молот" о взыскании неустойки по государственному контракту № 0816500000622017408 от 28.11.2022 в размере 1 210 540,91 руб., из них пени в размере 245 966,48 руб. за период с 19.12.2022 по 07.02.2023, штраф в размере 964 574,43 руб.

Расчет пени судом проверен, признан неверным, ввиду неправильной даты начала начисления неустойки с учетом положений статьи 193 ГК РФ, вместо 19.12.2022, следует считать с 20.12.2022.

Судом произведен самостоятельный расчет неустойки, размер которой составил 241 143,61 руб. за период с 20.12.2022 по 07.02.2023.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

19 291 488,55

20.12.2022

Новая задолженность на 19 291 488,55 руб.

19 291 488,55

20.12.2022

07.02.2023

50

7.5

19 291 488,55 ? 50 ? 1/300 ? 7.5%

241 143,61 р.

Сумма неустойки: 241 143,61 руб.

Истцом также заявлены требования о взыскании штрафа в размере 964 574,43 руб.

Согласно п. 11.10. государственного контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик выплачивает заказчику штраф.

Пунктом 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042З за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил) - 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Пункт 36 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017), где указано, что пеня за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту подлежит начислению до момента прекращения договора в результате одностороннего отказа заказчика от его исполнения. Одновременно за факт неисполнения государственного (муниципального) контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа от договора, может быть взыскан штраф в виде фиксированной суммы.

Истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

Размер государственной пошлины по настоящему делу с учетом цены иска составил 61 316 руб.

С ответчика с учетом результатов рассмотрения дела в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 61 072 руб.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Молот" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по государственному контракту № 0816500000622017408 от 28.11.2022 в размере 1 205 718,04 руб., из них пени по государственному контракту № 0816500000622017408 от 28.11.2022 в размере 241 143,61 руб. за период с 20.12.2022 по 07.02.2023, штраф в размере 964 574,43 руб.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Молот" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 61 072 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

Судья                                                                                                               Д.И. Ивашин