107_37828203 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(в порядке статьи 176 АПК РФ) 

 

Дело № А40-155423/22-107-1022

05 декабря 2023 года

г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при  ведении протокола помощником судьи В.А. Пациным, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело № А40-155423/22-107-1022 по иску АО  "МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  ответчику АО "УКС ИКС И Д" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), третьи лица:  Департамент строительства г. Москвы, АО «Москапстрой», Фонд Реновации о  взыскании суммы задолженности по договорам № УКС/140820-кс-куз от 27.07.2020, №  48-20 от 24.09.2020, № 49-20 от 24.09.2020, № 50-20 от 24.09.2020, № 51-20 от  24.09.2020 в общем размере 118 380 460 р., убытков в размере 3 890 189 р., неустойку в  размере 18 585 732 р, неустойки за период с момента вынесения решения суда до дня  его фактического исполнения, встречного иска АО "УКС ИКС И Д" к АО  "МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ" о взыскании суммы неустойки в размере  69 830 116,62 р., при участии представителя истца: ФИО1, доверенность от  09.01.2023, паспорт, диплом, представителей ответчика: ФИО2, доверенность от  07.09.2022, паспорт, диплом, представителей третьих лиц: Департамента – ФИО3, доверенность от 18.01.2023, паспорт, диплом, АО «Москапстрой» – ФИО4,  доверенность от 29.12.2022, паспорт, Фонд Реновации – ФИО5, доверенность от  26.12.2022, паспорт, диплом,  

РЕШИЛ:

Отказать АО "МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ" в удовлетворении  первоначального иска к АО "УКС ИКС И Д" о взыскании суммы задолженности по  договорам № УКС/140820-кс-куз от 27.07.2020, № 48-20 от 24.09.2020, № 49-20 от  24.09.2020, № 50-20 от 24.09.2020, № 51-20 от 24.09.2020 в общем размере 118 380 460  р., убытков в размере 3 890 189 р., неустойку в размере 18 585 732 р, неустойки за  период с момента вынесения решения суда до дня его фактического исполнения.  

Удовлетворить встречные исковые требования полностью. 

Взыскать с АО "УКС ИКС И Д" в пользу АО "МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ"  

сумму неустойки в размере 69 830 116,62 р., государственную пошлину в размере 200  

000 р. Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  

течении месяца со дня принятия. 

СУДЬЯ М.В. Ларин