АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: https://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98, 3-82-40, факс 2-11-23

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А16-757/2024

г. Биробиджан

04 июля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 июня 2024 года. Полный текст решения изготовлен 04 июля 2024 года.

 

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе:

судьи Яниной С.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сильванович Т.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Рус Гео» (г. Хабаровск Хабаровского края, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к администрации Известковского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области (п. Известковый  Облученского района Еврейской автономной области, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 4 797 рублей 06 копеек пени по муниципальному контракту № 1 от 14.06.2022,

в отсутствие истца и ответчика, надлежащим образом извещенных о дате и времени судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Рус Гео» (далее - ООО «СК «Рус Гео», общество) обратилось в Арбитражный суд Еврейской автономной области с исковым заявлением к администрации Известковского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области (далее - администрация Известковского городского поселения, администрация) о взыскании 4 797 рублей 06 копеек пени по муниципальному контракту № 1 от 14.06.2022.

Администрация Известковского городского поселения в отзыве на исковое заявление, поступившем в суд 12.04.2024, требования ООО «СК «Рус Гео» не признало. Указало, что согласно условиям муниципального контракта оплата осуществляется покупателем в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в течение 10 дней после государственной регистрации перехода права собственности. Общество в исковом заявлении указывает в течение 7-дневного срока. Срок исполнения обязательства истек 07.07.2022 , в связи с чем, просрочка составляет 3 дня. Кроме того, объект недвижимости приобретен в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017. Оплата денежных средств предусмотрена из федерального бюджета, бюджета Еврейской автономной области, местного бюджета муниципального образования. Механизм направления заявки и получения средств в бюджет области требует времени и согласования для поступления указанных средств. Администрация городского поселения самостоятельно не решает финансовые вопросы оплаты, предусмотренные государственной программой. Денежные средства в соответствии с условиями соглашения о пределах финансирования перечислены истцу в полном объеме согласно платежным поручениям № 867037 от 11.07.2022, № 867033 от 11.07.2022, № 866500 от 11.07.2022. Администрация в строгом соответствии с соглашением от 01.02.2022 исполняет бюджетные обязательства по мере поступления денежных средств по государственной программе переселения из аварийного жилого фонда, факт нарушения обязательств по вине ответчика отсутствует.

Истец и ответчик, в порядке статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.

Суд, на основании части 3 статьи 156 АПК РФ, рассмотрел дело в отсутствие надлежащим образом извещенных сторон по имеющимся в материалах дела документам. 

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд установил следующее.

Между администрацией Известковского городского поселения (Заказчик (Покупатель)) и ООО «СК «Рус Гео» (Поставщик (Продавец)) 14.06.2022 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукциона (извещение № 0378300011622000011, идентификационный код закупки 223790252596179020100100200476810412, протокол от 02.06.2022) заключен муниципальный контракт № 1 на приобретение жилого помещения (квартиры) на вторичном рынке в п. Известковый Облученского района Еврейской автономной области в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 (далее - муниципальный контракт № 1 от 14.06.2022, контракт). 

Цена контракта составляет 2 164 087 рублей 53 копейки (пункт 2.1 контракта).

Согласно пункту 2.3 контракта оплата по контракту осуществляется заказчиком (покупателем) в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (продавца) платежными поручениями в течение 10 дней после государственной регистрации права собственности и получения выписки из Единого государственного реестра прав, на основании счета/счета-фактуры и подписанного сторонами акта приема-передачи квартиры, оформленного по прилагаемой форме (Приложение № 2 к настоящему контракту) ().

Благоустроенное жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: 

<

...>, общей площадью 39,7 кв.м. состоит из 1 жилой комнаты и имеет кадастровый номер 79:05:3000008:576 (пункт 1.2).

Срок передачи квартиры установлен в пункте 3.2 контракта и составляет 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. 

В соответствии с пунктами 6.2.1, 6.2.2 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости право собственности муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области на жилое помещение с кадастровым номером 79:05:3000008:576 зарегистрировано 27.06.2022.

Оплата за приобретенное жилое помещение (благоустроенной квартиры) по муниципальному контракту № 1 от 14.06.2022 произведена администрацией Известковского городского поселения 11.07.2022 платежными поручениями № 866500, № 867033, № 867037.

В претензионном письме № 100 от 26.07.2023 ООО «СК «Рус Гео» уведомило администрацию и начислении пени за просрочку обязательств по муниципальному контракту № 1 от 14.06.2022 в размере 4 797 рублей 06 копеек, предложив оплатить в срок до 10.08.2023.

Неисполнение требований настоящей претензии послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с исковым заявлением.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Отношения сторон, вытекающие из муниципального контракта № 5 от 12.03.2021 регулируются положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

В силу части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно части 7 данной статьи пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В пунктах 6.2.1, 6.2.2 муниципального контракта № 1 от 14.06.2022 стороны согласовали, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы (пункты).

Согласно статьям 8, 9 АПК РФ стороны пользуются равными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

Имеющимися в материалах дела документами подтверждается факт нарушения ответчиком условий муниципального контракта, в частности пункта 2.3, предусматривающего обязанность заказчика (покупателя) перечислить денежные средства на расчетный счет поставщика (продавца) в течение 10 дней после государственной регистрации права собственности и получения выписки из Единого государственного реестра прав.

Судом установлено, что право собственности муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области на жилое помещение с кадастровым номером 79:05:3000008:576 зарегистрировано 27.06.2022. Следовательно, оплата администрацией должна быть произведена, с учетом пункта 2.3. контракта, не позднее 07.07.2022, вместе с тем, ответчик исполнил обязательства по муниципальному контракту в части оплаты 11.07.2022. 

Таким образом, судом установлена просрочка исполнения указанного обязательства с 08.07.2022 по 11.07.2022, то есть на 4 дня.

 Расчет пени, произведенный истцом, признан судом неверным.

Судом самостоятельно произведен расчет пени за период с 08.07.2022 по 11.07.2022, сумма пени составила 2 741 рубль 18 копеек (2 164 087 рублей 53 копейки * 9,5% * 4 : 300). 

При таких обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению в части, в сумме 2 741 рубля 18 копеек пени по муниципальному контракту № 1 от 14.06.2022 за неисполнение обязательств по оплате за период с 08.07.2022 по 11.07.2022.

Ответчик, возражая против удовлетворения требований общества, и указывая на отсутствие своей вины в просрочке оплаты,  сослался на пункт 2.5 контракта, согласно которому источник финансирования: средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального образования, а также на соглашение от 01.02.2021 между администрацией Известковского городского поселения и Управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области о предоставлении и использовании средств областного бюджета и финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на реализацию 3 этапа (2021-2022 года) государственной программы «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» на период 2019-2025 года, предусматривающий  механизм поступления денежных средств для реализации государственной программы за счет субсидий из средств областного бюджета в том числе, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия.

Указанные возражения ответчика судом отклонятся исходя из следующего. 

В соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

Как следует из обстоятельств дела ответчиком не представлено доказательств, допускающих освобождение его от гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательства. Общество своевременно исполнило свои обязательства по муниципальному контракту, при этом оплата произведена с просрочкой. 

Довод ответчика о своевременном перечислении денежных средств по мере их поступления по госпрограмме переселения, несостоятелен, поскольку данное обстоятельство не исключает обязанность заказчика своевременно, в соответствии с условиями контракта, исполнять принятые на себя обязательства и не является основанием для освобождения от ответственности в виде уплаты неустойки. 

При этом суд отмечает, что исполнение заказчиком своих обязательств по контракту не может быть поставлено в зависимость от исполнения обязательств третьим лицом, не являющимся субъектом спорного правоотношения.  

Факт получения либо неполучения денежных средств от третьего лица, не являющегося стороной контракта, не освобождает ответчика от обязанности по своевременной оплате, поскольку оплата по контракту не поставлена в зависимость от получения заказчиком денежных средств из бюджета области.

При этом, при заключении контракта, заказчик имел возможность установить более продолжительный срок оплаты, но согласовав десятидневный срок, посчитал его достаточным для надлежащего исполнения обязательств, в том числе с учетом механизма поступления денежных средств и областного бюджета.  

Поскольку обязательства ответчика по контракту исполнены с просрочкой, Общество правомерно начислило неустойку в сумме 2 741 рубля 18 копеек. 

При обращении в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением ООО «СК «Рус Гео» платежным поручением № 772 от 22.12.2023 уплатило в федеральный бюджет 2 000 рублей государственной пошлины по иску.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Следовательно, с ответчика в пользу истца следует взыскать 2 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

реШил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Рус Гео» (ИНН 

<

***>) удовлетворить частично. 

Взыскать с администрации Известковского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Рус Гео» (ИНН 

<

***>)  2  741 рубль 18 копеек пени по муниципальному контракту № 1 от 14.06.2022 за период с 08.07.2022 по 11.07.2022, а также 1 143 рубля в возмещение  судебных расходов на оплату государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской автономной области.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Дальневосточного округа http://fasdvo.arbitr.ru.

 

Судья 

С.В. Янина