АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-1057/2021

г. Челябинск

27 октября 2022 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Шаяхметов И.С.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Полевщиковой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело  

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС- С», ИНН 7453215938, г. Челябинск,  

к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»,  ИНН 7448072709, г. Челябинск,  

о взыскании 2 906 069 руб. 27 коп., в том числе: задолженность по договору  строительного подряда № СДС-48 от 23.08.2019 в сумме 1 488 741 руб. 57 коп.,  

 задолженность по договору поставки № СДС-89 от 02.12.2019 в сумме  1 417 327 руб. 71 коп.,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 7448072709, г. Челябинск,  

к обществу с ограниченной ответственностью «СТАТУС-С», ИНН 7453215938, г.  Челябинск,  

о взыскании 2 110 913 руб. 86 коп., в том числе: неустойка за нарушение срока  выполнения работ по договору строительного подряда № СДС-48 от 23.08.2019  

в сумме 587 286 руб. 57 коп., неустойки за нарушение срока поставки по  договору № СДС-89 от 02.12.2019 в сумме 1 523 627 руб. 29 коп., а также  судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 33 555 руб.,  

при участии в судебном заседании: 

от истца: Пашнин С.А. – директор, действующий на основании Устава, личность  удостоверена паспортом,  

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 7448072709, г. Челябинск, в пользу общества  с ограниченной ответственностью «СТАТУС-С», ИНН 7453215938,  г. Челябинск, задолженность по договору поставки № СДС-89 от 02.12.2019  в сумме 1 417 327 руб. 71 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС-С»,  ИНН 7453215938, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной  ответственностью «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 7448072709, г. Челябинск,  неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору строительного  подряда № СДС-48 от 23.08.2019 в сумме 587 286 руб. 57 коп., неустойку  за нарушение срока поставки по договору № СДС-89 от 02.12.2019 в сумме  304 725 руб. 46 коп., всего в сумме 892 012 руб. 03 коп., а также судебные  расходы по оплате государственной пошлины в сумме 33 555 руб.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований,  отказать.  

Произвести зачет по исковому и встречному исковому заявлению  взыскиваемых сумм и судебных расходов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 7448072709, г. Челябинск, в пользу общества  с ограниченной ответственностью «СТАТУС-С», ИНН 7453215938,  г. Челябинск, денежные средства в сумме 491 760 руб. 68 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС-С»,  ИНН 7453215938, г. Челябинск, в доход федерального бюджета госпошлину в  сумме 19 226 руб. 13коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 7448072709, г. Челябинск, в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 18 303 руб. 87 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает  в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Судья И.С. Шаяхметов  

В полном объеме решение суда будет изготовлено в течение пяти рабочих дней, размещено на сайте суда в сети  «Интернет» и направлено в адрес лиц, участвующих в деле по почте в установленный законом срок.