900110148_32315247 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-229613/21-5-1531

г. Москва

06 июня 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Киселевой Е.Н., единолично, при ведении протокола судебного заседания Хлопотиной Ю.С. рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «СибГазПроект» (625019, Россия,  Тюменская обл., город Тюмень г.о., Тюмень город, Республики улица, дом 211, офис 415,  ОГРН: 1137232032300, дата присвоения ОГРН: 13.05.2013, ИНН: 7204190659)  

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью Градостроительный институт  пространственного моделирования и развития «Мирпроект» (119435, ГОРОД Москва,  Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 11, этаж 3 пом.I комната 13, ОГРН:  1057749166925, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2005, ИНН: 7717545650)  

о расторжении договора № 056-08 от 29.07.2020 года, на разработку проектной и рабочей  документации по объекту «Адаптация стадиона в г. Екатеринбурге, ул. Репина, д.5 для  обеспечения его многофункционального использования в постсоревновательный период»,  о взыскании стоимости фактически выполненных и принятых работ на сумму 2 550 000  руб. 00 коп.  

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью Градостроительный  институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» (119435, ГОРОД  Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 11, этаж 3 пом.I комната 13,  ОГРН: 1057749166925, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2005, ИНН: 7717545650)  

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «СибГазПроект» (625019,  Россия, Тюменская обл., город Тюмень г.о., Тюмень город, Республики улица, дом 211,  офис 415, ОГРН: 1137232032300, дата присвоения ОГРН: 13.05.2013, ИНН: 7204190659)  

об одностороннем отказе от исполнения договора № 056-08 от 29.07.2020 года  (уведомление № И-140-36 от 02.09.2021), о взыскании неустойки 861 000 руб. 00 коп.,  убытков 1 467 993 руб. 15 коп., расходов на исправление работ по разработке рабочей  документации 1 900 000 руб. 00 коп.  

в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Градостроительный  

институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» (ОГРН:  

1057749166925, ИНН: 7717545650) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «СибГазПроект» (ОГРН: 1137232032300, ИНН: 7204190659) долг 2 550 000 (два миллиона  пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., а также 35 750 (тридцать пять тысяч семьсот  пятьдесят) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СибГазПроект» (ОГРН:  1137232032300, ИНН: 7204190659) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект»  (ОГРН: 1057749166925, ИНН: 7717545650) неустойку 693 000 (шестьсот девяносто три  тысячи) руб. 00 коп., а также 8 195 (восемь тысяч сто девяносто пять) руб. 00 коп.  расходов по оплате госпошлины.  

В остальной части встречных исковых требований отказать. 

Произвести зачет встречных исковых требований, в результате которого: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Градостроительный  институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» (ОГРН:  1057749166925, ИНН: 7717545650) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «СибГазПроект» (ОГРН: 1137232032300, ИНН: 7204190659) денежные средства в размере  1 884 555 (один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят пят)  руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с даты его принятия.  

Судья Е.Н. Киселева