АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А67-1756/2024

г. Томск

11 июня 2024 года

Арбитражный суд Томской области в составе судьи С.Г Аксиньина 

при ведении протокола заседания секретарем судебного заседания А.А. Механошиной,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску департамента капитального  строительства Администрации города Томска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Строительное управление Томской домостроительной  компании» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 1 249 295,75 руб., в том числе: 404 469,85 руб. излишне уплаченных денежных  средств, 844 825,90 руб. неустойки в виде штрафа на основании муниципального контракта  от 18.02.2021 № 17,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:  акционерное общество «Том-Дом Томской домостроительной компании» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>); Счетная палата Города Томска (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>),  

при участии: от истца – ФИО1 по доверенности от 27.12.2023 № 84, диплом, 

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 09.11.2023 № 40, диплом,  от Счетной палаты Города Томска – ФИО3 по доверенности от 18.10.2023, диплом,  

от иных лиц – без участия (извещены), 

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

отказ департамента капитального строительства Администрации города Томска от  требования о взыскании с акционерного общества «Строительное управление Томской  домостроительной компании» 404 469,85 руб. излишне уплаченных денежных средств по  муниципальному контракту от 18.02.2021 № 17 принять, производство по делу в указанной  части прекратить.  

Взыскать с акционерного общества «Строительное управление Томской  домостроительной компании» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Департамента капитального строительства Администрации города Томска (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 115 667 руб. неустойки в виде штрафа.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с акционерного общества «Строительное управление Томской  домостроительной компании» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 2 724 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Седьмой арбитражный  апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Томской области. 

Судья С.Г. Аксиньин