900108908_20648841 

А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д г. М О С К В Ы Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст.176 АПК РФ) 

26 ноября 2018 г. Дело № А40-194584/15-129-1086 Арбитражный суд в составе: судьи Фатеевой Н.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Трушниковой О.Н рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "БизнесСтиль" (ОГРН 1047796509716, ИНН  7714560473, юридический адрес: 141231, Московская обл, р-н Пушкинский, п Лесной, ул  Пушкина, 8Б)  

к Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Единый информационно- расчетный центр города Москвы" (ОГРН 1127746615831, ИНН 7710918359, юридический  адрес: 109044, г Москва, пер Воронцовский, 2 / стр 1)  

Третьи лица 1) ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" (юридический адрес: 170026, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ,  ГОРОД ТВЕРЬ, УЛИЦА ПАВЛОВА,10/10А, ОГРН 1096952026258 ИНН 6952023475 )  

2) ООО «Пром Строй Деталь» (115201, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ СТАРОКАШИРСКОЕ, 2,  12, ОГРН 1087746490215) ,  

3) ООО Сервис «Тепловизор» (109428, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ  8А,СТРОЕНИЕ 9, ОГРН 1157746023621 )  

о взыскании 102 038 007,71 руб. 

и по встречному иску о взыскании суммы неустойки в размере 220927457,62 руб. по договору  подряда от 26.02.2014г. № ГБУ-ОДПУ-3/14,  

с участием: От истца – Комаров Д.Д.(дов. от 14.12.16, паспорт) От ответчика - Латаш И.А.(дов. от 24.08.18, паспорт), Горнов А.Е.(дов. от 24.08.18, паспорт) Пичевская Е.И.(дов. от 28.12.17, паспорт) От третьих лиц – не явились, извещены 

РЕШИЛ:

Удовлетворить встречное исковое заявление. Отказать в удовлетворении первоначального иска. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "БизнесСтиль" (ОГРН  1047796509716, ИНН 7714560473, юридический адрес: 141231, Московская обл, р-н  Пушкинский, п Лесной, ул Пушкина, 8Б) в пользу Государственного бюджетного  учреждения города Москвы "Единый информационно-расчетный центр города  Москвы" (ОГРН 1127746615831, ИНН 7710918359, юридический адрес: 109044, г  Москва, пер Воронцовский, 2 / стр 1) штрафные санкции в размере 220 927 457,62  руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месяца после его принятия.  

Судья Н.В. Фатеева