7_1617681  

 

 Арбитражный суд Сахалинской области 

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, 

www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А59-4513/2022

г. Южно-Сахалинск

17 января 2024 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при  ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Инвестстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  муниципальному бюджетному учреждению «Отдел капитального строительства»  Анивского городского округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  неустойки за нарушение сроков оплаты по договору № 126/16-Д от 04.12.2016 в размере  335 319 рублей 26 копеек, расходов по уплате государственной пошлины,  

по встречному иску муниципального бюджетного учреждения «Отдел  капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании штрафа в размере 1 275 821 рубль 58  копеек и неустойки в размере 33 261 578 рублей  

при участии: от истца по первоначальному иску – представителя ФИО2  по доверенности от 04.02.2022, от ответчика по первоначальному иску – представителя  ФИО3 по доверенности от 09.01.2024,  

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой»  удовлетворить.  

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального  строительства» Анивского городского округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 335 319 рублей 26 копеек неустойки, 9 706 рублей  судебных расходов по уплате государственной пошлины а всего 345 025 рублей 26  копеек.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в  размере 4 525 рублей, уплаченную по платежному поручению № 366 от 29.07.2022.  

В удовлетворении встречных исковых требований муниципального бюджетного  учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать.  

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального  строительства» Анивского городского округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета 195 687 рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд  Сахалинской области.  

 Судья П.Б. Мисилевич