100217_2648618  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

20 сентября 2023 года Дело № А74-5224/2022  

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной, при ведении  протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола  секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Черногорскпромстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  суммы неотработанного аванса по договору подряда от 25.07.2019 № СХ-19/535У в размере  10 207 903 рубля 54 копейки, процентов за пользование чужими денежными средствами в  размере 426 354 рубля 77 копеек, с последующим начислением процентов за пользование  чужими денежными средствами, начиная с 12 ноября 2022 года по день погашения долга в  соответствии со ст. 395 ГК РФ, неустойки за нарушение установленных сроков выполнения  работ по договору подряда от 25.07.2019 № СХ-19/535У в размере 13 513 681 рубля 15  копеек;  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Черногорскпромстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании обязательства сторон по договору подряда   № СХ-19/535У от 25 июля 2019 на реконструкцию здания пункта приема и дробления угля с  подземной частью галереи позиции 24 обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» (инв.  35100570) прекращенными с 03.02.2022.  

Руководствуясь статьями 110, 169-171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Иск удовлетворить частично: взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Специализированный застройщик «Черногорскпромстрой» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 11 264 262 (одиннадцать  миллионов двести шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят два) руб. 41 коп., в том  числе: 6 781 723 руб. 54 коп. неотработанного аванса по договору подряда от 25.07.2019   № СХ-19/535У, 275 449 руб. 46 коп. процентов за пользование чужими денежными  средствами, 4 207 089 руб. 41 коп. неустойки; а также 49 571 (сорок девять тысяч пятьсот  семьдесят один) руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Производить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами  на сумму долга 6 781 723 (шесть миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот  двадцать три) руб. 54 коп., начиная с 12.11.2022 по день его фактической уплаты, в размере  ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.  

2. В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью  общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «Черногорскпромстрой» отказать.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  

застройщик «Черногорскпромстрой» в доход федерального бюджета 11 481 (одиннадцать  тысяч четыреста восемьдесят один) руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья С.М. Тропина