100055_2357761  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-2698/2022

16 мая 2022 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной, при ведении  протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению администрации Бейского сельсовета  Бейского района Республики Хакасия (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тасхыл» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 2 683 109 рублей 70 копеек, в том числе:  

2 573 942 рубля 82 копеек неосновательного обогащения, уплаченного в рамках исполнения  муниципального контракта от 12.04.2021, № 0180300005221000002-2, 104 166 рублей 88  копеек неустойки за период с 20.09.2021 по 10.11.2021 за просрочку исполнения  обязательств, 5000 рублей штрафа.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167 - 171, 176, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск: взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Тасхыл» в пользу администрации Бейского сельсовета  Бейского района Республики Хакасия 2 683 109 (два миллиона шестьсот восемьдесят три  тысячи сто девять) рублей 70 копеек, в том числе: 2 573 942 рубля 82 копеек  неосновательного обогащения, 104 166 рублей 88 копеек неустойки за период с 20.09.2021 по  10.11.2021, 5000 рублей штрафа.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Тасхыл» в доход федерального бюджета 10 924 (десять тысяч девятьсот  двадцать четыре) руб. 80 коп. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Жалоба подаётся  через Арбитражный суд Республики Хакасия.  

Судья С.М. Тропина